用户名 密码
记住我
发布法律咨询 回复法律咨询 加入收藏
全国站 [进入分站]
发布免费法律咨询
网站首页 法律咨询 找律师 律师在线 律师热线 法治资讯 法律法规 资料库 110法律微网
您的位置: 110网首页 >> 法律咨询 >> 所有类别 >> 经济 >> 工程建筑 >> 查看咨询        今日活跃律师: 陈晓云  毕丽荣  朱建宇  李波  刘哲  
该问题已关闭

起诉没能实现崔回工程款反败诉被法院判决赔付对方违约金

北京-宣武区 11-23 09:25  悬赏 5  发布者:liuyim…… 给我留言  回答:(5)
起诉没能实现崔回工程款反败诉被法院判决赔付对方违约金!法官依据的是多方与反诉方签定的一份补充协议进行的判决.事实是这样的:我方与被告方于2008年3月21日签定了一份广告制作的合同,这两块广告牌约定安装于一家北京的驾校内,一开始驾校同意安装,但4月11日安装完成(工程款已经付了大部分,还有三万多元未付)后的几天里,驾校就要求移位置,说是太大不好看,于是我的甲方就通知我方进行位移并提前签定了一份补充协议,补充协议上是这样约定的:待两块广告位移完成后十日内甲方向乙方支付上一完成工程的余款.但在位移过程中刚把牌子拆完驾校就不同意安装了,直到现在也没有同意安装,甲方也电话通知我方不要安装等通知.四个月过去了(我方多次崔款未果,甲方说要牌子重建后再支付余款)我方也没得到通知所以将对方告上了法庭.但对方在法庭上却不承认曾通知过我方停工的事实.同时对方还提出了一份反诉状,说是我方故意延误工期四个多月,要求根据原合同(每延误一天支付甲方违约金合同总款的千分之五)约定支付反诉方违约金二万多元(反诉方申请了下调违约金为千分之一).多方因没有证据证明甲方的通知过我方停工,所以反诉方这一请求得到支持.我方在法庭上多次提出是驾校不让安装,是因为甲方没有协调好而造成的.同时我方还在法庭上申请到驾校进行调查,但法官却没有理采,请问这是正常的吗?法律是公平公正的,应该注重证据,同时也应该考虑到当事人举证能力有限!还应该以事实为依据啊!是不是法院没有义务进行调查?是不是不请律师就会被视为弱者,是不是请不起律师就不能得到法律的真正保护?我心里很是想不明白!请您帮助一下!谢谢了,近期我还要上诉.不知道该怎么办,只有十多天了.
您也有法律问题? 您可以 发布咨询,我们的律师随时在线为您服务
全部答案
回复时间: 2008-11-23 13:11
建议你请律师协助你解决问题的  你可以与我具体电话联系
回复时间: 2008-11-23 22:52
对判决不服提起上诉是你的权利,最好能抓紧时间带齐资料找一位律师详细面谈交流意见
回复时间: 2008-11-25 11:47
上诉来解决,具体咨询010-87010700
回复时间: 2008-11-30 13:00
                  
回复时间: 2008-12-06 20:40
建议聘请律师帮助解决。
为尽量避免给当事人造成不良影响,经当事人本人申请110.com将对文章内容进行技术处理,点击查看详情
广东深圳
湖南长沙
河南郑州
江苏无锡
福建厦门
江苏南京
黑龙江哈尔滨
黑龙江哈尔滨
广东深圳
最佳律师解答
最新回复律师
广东 深圳
人气:206723
湖南 长沙
人气:539201
辽宁 大连
人气:8015
江苏 无锡
人气:50527
福建 厦门
人气:121278
安徽 合肥
人气:280684
热点专题更多
免费法律咨询 | 广告服务 | 律师加盟 | 联系方式 | 人才招聘 | 友情链接网站地图
载入时间:0.02723秒 copyright©2006 110.com inc. all rights reserved.
版权所有:110.com