该问题已关闭
- 孙术校律师对 将满19周岁,偷了一部苹果手机, 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 邻居房基地侵权,中院都驳回了, 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 在保定上班两年了,一直没有签订 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 你好,我2016年离的婚有一个女儿 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 房产交易问题 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 我是男方,离婚了,孩子一岁半跟 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 夫妻共同财产假如妻子转移了咋办 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 民事诉讼法院指定的举证期限一般 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 离婚法律怎么判?有一个4岁的女 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 律师您好。我是2018年被人在支付 的回复获得奖章一枚
武汉市政府对城市建设中不因施工企业原因造成工期索赔是不是有明
湖北-武汉 01-17 12:45 悬赏 0 发布者:ask201…… 给我留言 回答:(6) 武汉市政府对城市建设中不因施工企业原因造成工期索赔是不是有明文规定不预:索赔?
您也有法律问题? 您可以 发布咨询,我们的律师随时在线为您服务
全部答案
- [湖北-武汉]
- 郭庆梓律师 VIP
- 电话:18774926352
- 145534积分
回复时间: 2019-01-17 13:25
您好,不因施工原因是造成了什么情况呢?是因为什么原因呢?是施工的工人受伤吗?一般在施工期间工作手上都可以要求赔偿的,如果您愿意让我了解更多的情况或需要律师介入的话,可以转为来电咨询,来电咨询是免费的,我们将全力为您争取权益。
- [湖北-武汉]
- 姚雷律师
- 137254积分
回复时间: 2019-01-17 13:01
您好,应该没有这样的规定,您说的不因施工企业原因,那主要是什么原因呢?合同是怎么规定的,如果有造成损害的,建议来电说明具体情况以便帮您分析解决办法。
- [湖北-武汉]
- 杜红涛律师
- 259328积分
回复时间: 2019-01-17 13:06
您好,1、=工期索赔要按原施工周期索赔;若要按原工期竣工的话,需要有赶工措施费;
2、若已有前期准备的话,可以索要窝工人工费、材料保管费(部分材料提前采购)、窝工机械费;
3、若错过了最佳施工时期的话,要增加合理的施工措施费,如土方工程进入夏天的话,要考虑有雨季施工增加的措施费了;砼工程进入冬天的话,要考虑有冬施的费用了。
总而言之,索赔主要是工期索赔和费用索赔,只要和发包人延误工期有关引起的工期和费用的索赔都可以申请,但目前的国情是大部分甲方仅给工期延长,费用上一般是不支持的。
但是我不清楚您这边的情况,建议您来电,详细说明一下您的情况,我会尽力为您争取最大权益。
2、若已有前期准备的话,可以索要窝工人工费、材料保管费(部分材料提前采购)、窝工机械费;
3、若错过了最佳施工时期的话,要增加合理的施工措施费,如土方工程进入夏天的话,要考虑有雨季施工增加的措施费了;砼工程进入冬天的话,要考虑有冬施的费用了。
总而言之,索赔主要是工期索赔和费用索赔,只要和发包人延误工期有关引起的工期和费用的索赔都可以申请,但目前的国情是大部分甲方仅给工期延长,费用上一般是不支持的。
但是我不清楚您这边的情况,建议您来电,详细说明一下您的情况,我会尽力为您争取最大权益。
- [湖北-武汉]
- 程智华律师
- 126820积分
回复时间: 2019-01-17 13:26
你好,建议咨询相关部门解决,你的问题表述不清,具体情况你可以通过我主页的电 话与我连系,来电咨询免费,或加该联系方式的微信,我会尽可能地维护你的合法权益。
- [湖北-武汉]
- 王宇航律师
- 262643积分
回复时间: 2019-01-17 13:30
你好,你的问题描述的不够详细,你这边具体是需要向谁赔偿,你们之间的合同有没有约定相关赔偿原因,我需要了解更多情形才能给您详细解答建议您来电详询,希望能够帮到您保护您最大的权益,联系方式见律师个人主页。
- [湖北-武汉]
- 赵双剑律师
- 161332积分
回复时间: 2019-01-17 16:10
您好,要根据具体的情形,您描述的很不详细,如有相关需要您可以来电详谈。
问题答案可能在这里 → 寻找更多解答
- 地铁施工造成企业停产的损失应怎么索赔 2个回答0
- 企业工厂内,由于某一台风机跳车,造成联锁停车,最终查出原因为 11个回答0
- 造成交通事故追尾的原因是刹车失灵,事故认定书上是不是也的注明 4个回答0
- 施工企业签订合同时企业负责人是a,施工过程中企业负责人变更了成为b 6个回答0
- 施工企业签订合同时企业负责人是a,施工过程中企业负责人变更了成为b 2个回答0
推荐律师 加入本地优秀律师推荐>>
最佳律师解答
- (李保忠)(2022-03-20)·您好,赵律师,我是济宁汶上的,今年1月份借给了朋友2000块钱
- (孟凡兵)(2022-03-19)·冒用已经死亡的人身份姓名生活犯了什么罪
- (王远洋)(2022-03-19)·我是一名在上初一的女生 就在昨天晚上有很多个人说要在我周日的
- (蒙彦军)(2022-03-18)·我在一个百秋的App被刷单提高知名度的骗了3万,后续还要交3