发布文号: 府工工字第0940027332号
中华民国九十四年六月七日高雄市政府高市府工工字第0940027332号函修正发布全文1点本工程契约经高雄市政府(机关全衔)以下简称甲方、(厂商名称)以下简称乙方双方同意依据政府采购法(以下简称采购法)及其主管机关订定之规定订定本契约，共同遵守，其条款如下：第一条工程名称：第二条工程编号：工程序号：第三条工程范围：详工程图说。第四条契约文件：一、契约条款。二、契约附加条款或补充说明。三、决标文件：(一)招标公告、投标须知、注意事项、开标纪录、投标厂商声明书等。(二)标单：包括工程详细表、标单总表、分项工程明细表、单价分析表、供给材料表(无供给材料者免附)等。(三)说明书：包括施工说明书总则、施工说明书、补充说明书、工程材料及设备规范。四、工程设计施工图表。五、其它决标要项，如保证书、切结书、预定进度表、领款印章印文等相关文件。第五条契约文件效力规定：一、本契约文件之一切规定得互为补充，如仍有不明确之处，以甲方解释为准。如有争议，依采购法之规定处理。本契约文件间如有抵触者，其适用之优先级如下：(一)本契约条款。(二)本契约附加条款及决标文件(不含施工补充说明书及施工规范)。(三)设计图(大比例详图优先于小比例图样)。(四)施工补充说明书。(五)施工规范。二、前款各类文件之修正案经甲方审定优先于各该类原订文件，同类修正案经甲方审定者以最后修正者为优先。第六条契约总价：┌────────┐│注★者请择一办理│└────────┘一、本工程全部工程费总计新台币(以下同)元整，详如标单总价表。★二、本工程按照契约总价结算，即依契约总价计给，如因变更设计致工程项目或数量有增减时，就变更部分予以加减账结算，若有相关项目如税金、利润、管理费、工程品管费等另列一式列计者，应依结算总价与契约总价之比例增减之。三、本工程全部工程总价中已包含营业税法所规定之营业税额。第六条之一物价指数调整：注★请择一办理★本工程属一年以下，如遇物价波动时乙方□得□不得(请择一办理)申请物价指数调整。★本工程属一年以上，如遇物价波动时乙方得依规定申请物价指数调整。(一)工程进行期间，如遇物价波动时，得依高雄市营造工程物价指数，就涨跌幅超过(2.5％)之部分，于估验完成后调整工程款(或机关于招标时载明之特定项目款)。(二)适用物价指数基期更换者，其换基当月起完工之工程，自动适用新基期指数核算工程调整款，原依旧基期指数结清之工程款不予追溯调整。每月公布之物价指数修正时，处理原则亦同。(三)物价指数波动调整计价说明(参考条文如另附件)第七条工程期限：一、开工日期：乙方应于甲方通知开工之次日起算(由甲方视工程性质填列)日内正式开工，并将开工报告、开工日期及承揽工程手册影本(承揽工程手册，乙方依目的事业管理法规规定，无须备具者免附)、厂商工地负责人名册送交甲方，逾期甲方得按「契约终止或解除」之规定办理。二、完工期限：(一)全部工程于开工之日起限年月日前、日历天完工、工作天(二)工期之核计及因故延期应依「高雄市政府暨所属各机关学校办理营缮工程工期核算要点」办理；乙方对甲方最后核定之工期或延期日数不得提出异议。第八条工程变更：一、本工程因事实的需要，甲方有随时书面通知乙方依照变更设计施作之权，乙方不得异议。但该项变更设计内容，如非完成工程所必要，且工程增加数量达原契约工程数量30％以上者，乙方得予拒绝。乙方决定后应于甲方通知日起30日内以书面函复甲方，逾期则依甲方之规定办理，变更设计后各工程项目依下列方式办理结算：(一)本契约有工程项目者，增减数量以本契约各该项目之单价计算。(二)新增工程项目者，增加数量以双方议定之单价计算。(三)因变更设计而需废弃拆除乙方已施工完成的部分项目，由甲方按实核之验收数量以契约相关单价计给外，并酌补拆除清理费、退运费及合理之损失。如属特殊材料确无法退货时，得由甲方按契约单价收购。二、变更设计之作业，如必须使进行中之工程停工时，甲方应预估复工时间，以书面通知乙方配合。第九条付款办法：┌───────┐│注★请择一办理│└───────┘一、估验款：★(一)采无预付款作业方式：┌───────────────────┐│※标价偏低或特别规定不采预付款办理案件│└───────────────────┘本工程自开工日起每()日估验计价拨付估验款一次，估验时应由乙方提出估验明细表，经甲方核符签认后，依规定办理付款，但工程完工时得立即申请估验不受()日之限制。★(一)采有预付款作业方式：本工程自开工日起，每()日估验计价拨付估验款一次，估验时应由乙方提出估验明细表经甲方核符签认后，依规定办理付款，但工程完工时得立即申请估验不受()日之限制，预付款于工程进度达20％至80％止，应并随估验计价逐期平均扣回。(二)估验以已施设完成者为限，该项估验款每期均应扣除5％作为保留款，并于该工程完成，甲方验收合格，办妥结算，且由乙方缴纳工程保固金后，一次无息结付尾款。(三)经甲乙双方确定之变更设计新增工程项目，未经议价程序议定单价者，甲方得以完成变更设计之总价预估单的80％，并依实际施工情形给付部分估验款。(四)路(园)灯工程于第一次估验时，乙方须检具向电力公司申请用电之证明文件后始得付款。二、有下列情事之一者，甲方得采暂停给付前项各目之全部、部分、或折减估验款至下列原因消除为止。但估验手续亦应依规定照办：(一)工程实际进度，因可归责于乙方之事由，落后进度达(10)％以上者。┌─────────────┐│※请机关依工程特性自行填写│└─────────────┘(二)有瑕疵的工作经甲方书面通知改善延不执行或改善无效者。(三)未履行契约应办事项，而对本工程进度有影响，经甲方书面通知仍延不履行者。(四)乙方派驻工地之负责人未能称职，以致工地秩序纷乱，施工草率，漫无计划，经甲方书面通知更换而乙方延不履行者。(五)其它乙方有违约事项且情节重大者。三、乙方支领工程款所用之印章印文应与签订本契约所用之印章印文相符。此项请领工程款之权利不得转让或委托他人代之。但依第22条规定办理者不在此限。四、如有特殊规定，依本工程补充规定办理。第十条工程材料如另有规定其半成品、或进场材料得以估验计价者，依下列规定办理：一、机电设备或器材安装完成，经甲方检验合格，得按该设备价款给付85％计算完成工程价值。二、机电设备或器材安装完成，经甲方监督试作成试纪录，经审查合格，得按该设备价款办理估验。三、工程开工后依核定施工计划进场之设备或器材，因甲方原因致到场之设备或器材无法安装时，经甲方审查合格后，按工程契约所列材料费(不含安装及运搬费等)给付80％。该项机电设备或器材，由承包商负责保管，储存及维护(不得以任何理由要求加价)并由甲方认可之银行、信用合作社或信托投资公司出具上述材料费等额(不打折)之保证书给甲方。第十一条材料机具设备：一、本工程所需工程材料机具设备、施工机具、工作场地设备等，除本契约另有规定外，概由乙方自备。二、乙方自备的材料机具设备，其品质应符合本契约中所规定的规范，进入工地现场后乙方应负责保管，非经甲方书面之许可，不得擅自运离如有触犯其它法令时，概由乙方负完全责任。三、乙方应自备的材料机具设备，依本契约订有特殊规格者，乙方应于开工后()日内，向国内外市场的专业厂商订租购，如在该等市场中无法获得合于契约中规格的产品时，应在此期限内，以书面向甲方提出声明，经甲方查证属实，得以变更设计程序变更其规格，或以同级品代替使用，乙方未在上开期限内声明，而在施工时，乙方提出市场无法供应此产品声明时，经甲方查证属实，仍得比照变更设计程序变更其规格，或以同级品代替使用。但乙方应支付该项产品项目契约价格()％的违约金。四、契约中规定，乙方应由国外进口的材料机具设备，乙方应提出国外的出产(地、厂)证明，该材料机具其单项契约价格金额达元以上者，该出产(地、厂)证明并应取得当地或邻近地区我国驻外代表处的签证。五、乙方进场材料如有失窃、虚报或保管不当影响品质时，除应督促乙方尽速补足外，在未补足之前应于当期估验时，以2倍原付金额中扣留，(若该项进场材料并未估验计价者，则采该项进场材料价格金额扣留)相关扣款俟补进材料经检验合格后再于次期估验时发还。六、乙方因工程需要，须在工地设置有关设施及设备，制造本工程所需材料时，该设施仅可供本工程使用，不得转供其他工程使用，或将其生产之材料出售，并于完工后立即拆除，且于工程查验无误后支付工程尾款。如有触犯其它法令时，概由乙方负完全责任。七、由甲方供给的材料机具设备，乙方应于()日前提出申请，配合进度进场。如进场日期有变更时，甲方应在预定进场时间一个月以前，以书面通知乙方，如甲方供给的材料、机具设备不能于预定日期进场，致乙方必须全面停工或部分停工时，乙方得向甲方申请展延工期。八、第三款材料机具设备之同级品，应符合原设计规格的使用功能、品质、及价格为原则，并须经甲方审定，乙方不得要求差价补贴。九、第一款工作场地设备，系指乙方为本工程施工的场地，或施工地点以外专为本工程材料加工的场所之设备，包括施工管理、工人住宿、材料储放等房舍及其附属设施，该等房舍设施，乙方应具备满足生活与工作环境必要的条件。十、乙方领用或租借甲方之材料机具设备，应凭证盖章并由甲方检验人员核转。已领用或已租借之材料机具设备等，须妥善保管运用维护，用毕(余)归还时，应清整修配至符合原状或甲方认可之程度，于规定期限内运交甲方指定处所妥当放置，否则以工程逾期论。十一、乙方领用或租借甲方之材料浪费或机具设备非自然消耗之毁损，无法修配复原，乙方应以同种类之同级品返还，或依下列规定折合现金赔偿：(一)国外采购设备(包括器材)依现时购入价格照cif(成本、保险及运费)购入美金单价，计算而得之设备净值加计()％，并以赔偿时台湾银行卖出汇率折算。(二)国内采购设备(包括器材)照现时市价计算而得之设备净值并加计()％计算。十二、属遗失或被窃者除照前项规定补偿外，并再加计赔偿金额()％。第十二条施工管理：一、工地管理：(一)本工程施工期间，乙方应指派适当之代表人为工地负责人，代表乙方驻在工地，督率施工、管理其员工、器材，并负责一切乙方应办理事项。乙方应于开工前，将其姓名、学经历资料等，报请甲方查核，变更时亦同。乙方所派之工地负责人，非经甲方监工人员同意不得擅离工地。如甲方认为该乙方工地负责人不能称职，得要求乙方更换之。(二)乙方应按预定施工进度，雇用足够且具备适当技能的员工，并将所需之施工机具及材料等运至工地，如期完成各项契约约定之各项工作，施工期间，所有乙方员工之管理、给养、福利、卫生与安全等，以及所有施工机具设备及材料之维护与保管，均由乙方负责。(三)乙方员工均应遵守有关法令规章规定，包括施工地点本府各目的事业主管机关订定之规章，并接受甲方对有关工作上之指示，如有不听指导，阻碍或影响工作进度，或其它非法、不当情事者，甲方得随时要求乙方撤换之，乙方应立即照办。该等员工如有任何纠纷或违法行为，概由乙方负完全责任，如遇有伤亡或其它意外情事，亦应由乙方自行处理，与甲方无涉。二、施工计划与报表：(一)乙方应于开工前拟定施工计划书，并就其主要施工部分叙述施工方法，绘制施工相关图，送请甲方核定。甲方为协调相关工程之配合，得指示乙方作必要之修正，预定进度表之格式及细节，应表示施工详图送审日期、主要器材设备订购与进场之日期、各项工作之起始日期、各类别工人调派配置日期及人数等，并应标示出本工程施工之要径，俾供嗣后因变更设计检核工期之依据。乙方在拟定前述工期时，应考量施工当地台风及其它恶劣天候对本工程之影响。(二)施工预定进度表虽经甲方指示修正与核定，仍不解除乙方对本契约完工期限所应负之全部责任。(三)本工程施工期间，应按甲方同意之格式，按约定之时间，填写工作报表，送请甲方核备。三、工作安全与卫生：(一)本工程施工期间，乙方应遵照劳工安全卫生法、劳工安全卫生设施细则、营造安全卫生设施标准、劳动检查法、危险性工作场所审查暨检查办法、劳动基准法、及道路交通标志标线号志设置规则等有关规定确实办理，并随时注意工地安全及水、火灾之防范。如因乙方疏忽或过失而发生任何意外事故，均由乙方负一切责任。凡建筑工程施工场所，除另有规定外，应于施工基地四周设置围墙，鹰架外部应加防护网维护，以防止物料向下飞散或坠落，并应设置行人安全走廊及消防设备。(二)本工程施工期间，发生紧急事故，影响工地内外生命财产安全时，乙方得不经甲方之指示，而采取必要之适当行动，以防止生命财产之损失，且应在事故发生后立即向甲方报告，如事故发生时，甲方在工地有所指示时，乙方应照办。四、工地环境清洁与维护：(一)本工程施工期间，乙方应切实遵守水污染防治法、空气污染防制法、噪音管制法、废弃物清理法等有关法令之规定，随时负责工地环境保护。(二)本工程施工期间，乙方应随时清除工地内及工地外围道路一切废料、垃圾、非必要或检验不合格之材料、鹰架、工具及其它设备，以确保工地安全及工作地区环境之整洁，其所需费用概由乙方负责。(三)工地应留设排水路，其周遭之排水系统因本工程施工所发生损坏或砂石、积废土、或因施工产生之不当的废弃物，乙方均应随时修复及清理，如延误不予修复及清理，致生危害环境卫生、公共安全事件，概由乙方负完全责任。(四)本工程施工有产生废土者，除另有规定外，乙方应在开工前，并同施工计划，提出废弃土弃运计划，包含符合规定之弃土位置，弃运之路线等相关数据，送请甲方核备，并据以执行，其改变者亦同，并应随时接受甲方的检查。乙方如有违规弃土者，甲方应停止估验，并限()日内清除违规现场。回复原状后再予估验，必要时移送环保机关依规定查处。五、交通维持：(一)乙方于施工时，不得妨碍交通。因施工需要暂停交通时，须有适当临时交通路线及公共安全设备，并应事前提出因应计划送请甲方核准，甲方如另有指示者，乙方应即照办。(二)本工程施工如有影响交通现况时，乙方应拟订交通维持计划并同施工计划，送请甲方核转交通主管机关核准后，始得施工。该项交通维持计划之格式，悉依本府交通主管机关之规定办理。六、配合施工：与本契约工程有关之其它工程项目，经甲方委托其它厂商承包办理时，乙方应有与其它厂商互相协调配合及合作之义务，倘有必须穿凿挖掘，以配合其它厂商各种工作之处，应征得甲方监工人员同意后立即办理，事后并依甲方指示之方法修补之，使该等工作得以顺利进行，因工作不能协调配合，致生错误、延误工期，或发生其它意外事故者，乙方应负其应有的一切责任及赔偿。受损之一方，应于事故发生之日起3日内，以书面通知甲方，由甲方召集双方协商解决，经双方(次)协调仍无法达成协议时，甲方除径行裁决外，并得在其估验款内扣留，俟其解决上述争议后再予发还。七、工程保管：(一)在本工程未经验收移交接管单位接收前，所有已完成之工程，及到场之材料机具设备，包括甲方供给及乙方自备者，均由乙方负责保管，如有损坏缺少，概由乙方负责。如属经甲方估验计价者，乙方并应赔偿。其部分经验收付款，其所有权属甲方，禁止转让、抵押或任意更换。(二)在工程未经验收前，甲方因故需要使用时，乙方不得拒绝。但应由甲乙双方会同使用单位协商认定权利与义务后，由甲方先行接管。使用期间因非可归责于乙方因素而有遗失或损坏者，应由甲方负责。(三)本工程应由乙方自行向国内保险业办理灾害保险，或营造综合保险，并依另附「营造综合保险补充说明」办理，遇任何灾害发生，均由乙方负责，甲方概不补贴。该项投保之保险单及保险费收据等影本，乙方应送交甲方备查。八、乙方为执行施工管理的事务，其指派之工地负责人，应率同其员工，全权代表乙方驻场，处理下列事项：(一)工地管理事项：1.工地范围内的部署与配置。2.工人的管理，材料机具设备及施工装备的管理。3.已施工完成定作物的管理。4.公共安全的维护。5.工地突发事故处理。(二)工程推动事项：1.开工的准备。2.交通维持计划的研拟申报。3.材料机具设备检(试)验的申请协调。4.施工计划及施工预定进度表研拟与申报。5.施工前的准备、各施工项目之自主检查。6.向甲方提出施工动态(开工、停工、复工、竣工)书面报告。7.向甲方填送施工之报表暨定期的工程进度表。8.协调相关厂商研商施工配合事项。9.会同甲方勘研变更设计计划。10.依照甲方的指示提出施工大样图资料。11.施工品管的有关事项。12.施工瑕疵缺失的改正改善事项。13.天然灾害的防范准备事项。14.施工弃土的处理事项。15.工地灾害及灾变发生后的善后处理。16.其它有关施工作业属于乙方应办事项。(三)工地环境维护事项：1.施工场地及外围排水系统设施的维护及改善。2.工地围篱的设置及维护。3.工地内外环境清洁及污染防治。4.工地施工噪音的防治。5.工地外围地区交通的维护及疏导事项。6.其它有关本府交通、环保、建筑管理等目的事业主管机关规定所应办事项。(四)工地外围施工期间的协调事项：1.加强工地外围地区的警告标志与宣导。2.与工地外围地区邻里办公处暨社区加强联系，发挥敦亲睦邻的功能。3.定时提供施工进度及有关信息。(五)其它依本契约乙方应办理的事项。九、加班赶工：本工程进行时间，除因甲方要求缩短工期得由双方协议补助赶工费用外，如为配合进度或因施工需要甲方认为须增加工人、施工设备及工法改善或加夜班时，乙方应照办，不得推诿。十、本工程施工中，在兴筑地下结构物，挖掘过程中如发现有价足供学术、艺术考古或历史资料之埋藏物或资源、异常物时，乙方应即报告甲方，依照指示处理，或会同协调有关机关处理，乙方不得擅自搬离现场，否则应由乙方负全部法律责任。十一、各项设施设备，法令规定须由专业技术人员安装，施工、检验者，乙方应按规定办理。十二、于本工程施工或保固期限内，甲乙双方应共同遵守高雄市道路挖掘管理自治条例之规定，若因可归责于乙方之事由，致甲方遭受行政罚等损害时，甲乙双方同意依本契约第21条第2项及第3项规定办理。十三、本工程得标厂商应责成其砂石、废土、建材分包厂商不得有使用拼装车或超载等行车违规行为。十四、本工程禁止拼装车及超载车辆进出工地，其有违反者，得标厂商应负违约责任。情节重大者，依政府采购法第101条第3款规定处理。未禁止违法或超载车辆进出工地经劝导不听者，依政府采购法第101条第九款「查验不合格」之情形处理。十五、本工程使用预拌混凝土之情形如下：┌─────────┐│※由机关择一办理。│└─────────┘□厂商使用之预拌混凝土，应为「领有工厂登记证」之预拌混凝土厂供应。□符合下列情形之一者，厂商得经机关同意后，依「公共工程工地型预拌混凝土设备设置及拆除管理要点」规定办理：(1)公共工程性质特殊者。(2)工地附近适当运距内无足够合法预拌混凝土厂或其产品无法满足工程之需求者。其处理方式如下：┌───────────────┐│※由机关配合前项规定办理订定。│└───────────────┘1.公共工程主办机关允许设置工地型预拌混凝土设备者，应符合下列事项：(1)工地型预拌混凝土设备设置生产前，应依劳工安全卫生法、环境保护法、空气污染防制法、水污染防治法、噪音管制法等相关法令，取得各该主管机关许可。(2)工程所需材料应以合法且未超载车辆运送。(3)工程竣工后，预拌混凝土设备之拆除，应列入验收项目；未拆除时，列入验收缺点限期改善，逾期之日数，按契约罚则办理。(4)工程竣工后，预拌混凝土设备拆除完毕前，不得支付尾款。(5)届期未拆除完毕者机关得强制拆除并由厂商支付拆除费用，或由工程尾款中扣除，并依政府采购法第101条规定处理。2.公共工程主办机关允许设置工地型预拌混凝土设备者，厂商应出具切结书(如附件3)；其内容应包括下列各款(1)专供该工程预拌混凝土材料，不得对外营业。(2)工程竣工或契约终止(解除)前，该预拌混凝土设备必须拆除完毕并恢复原状。(3)因该预拌混凝土设备之设置造成之污染、损邻等可归责之事故，悉由该设置厂商负完全责任。第十三条质量管理：一、甲方得要求乙方指定质量管理专责人员，并提报人员名单及品管计划内容于开工前送甲方备查。(一)乙方应在工地设置适当之工地管理组织，负责品管作业之执行，其执行要项包括：1.成立品管组织。2.订定施工要领。3.订定施工品质管理标准。4.订定检验程序。5.订定自主施工检查表。6.建立文件、纪录管理系统等。(二)前目工地管理组织乙方应于开工前成立并送甲方核准后确实执行，其各工程施工项目，应于施工前填写品质管制数据，送甲方备查。二、乙方应对本契约附件中各施工说明书以及相关补充说明书的内容充分了解，并切实执行，如有疑义，乙方应在实施前先向甲方提请澄清，否则应依照甲方的解释办理。三、乙方自备材料机具设备在进场前，应将有关资料及可提供的样品，先送甲方审查同意，如需办理检(试)验的项目，应会同甲方取样，并会同送往检(试)验单位检(试)验合格后始得进场，该等材料机具设备进场时，乙方仍应通知甲方作现场检验。四、乙方在各项工程项目施工前，应将其施工法、施工步骤、以及施工中的检(试)验作业等计划，先洽请甲方同意，并在施工前应会同甲方完成准备作业的检查工作无误后，始得进入施工程序。施工后，乙方亦应会同甲方对施工的品质进行检验。五、乙方在施工中，应对施工品质依照施工有关规范，严予控制，尤以隐蔽部分的施工项目应事先通知甲方派员现场监督进行。六、工程查验：(一)本工程施工期间，乙方应依规定办理自主检查，甲方于按规范规定查验工程品质时，乙方应予以必要之配合与充分便利，并派员协助办理，但工程查验并不解除乙方之责任。(二)甲方如发现乙方工作品质不符合本契约之规定，或有不当措施将危及工程之安全时，得指示乙方限期改善或改正，或将不符规定部分拆除重做，乙方逾期未办妥时，得要求乙方局部或全部停工，至乙方办妥并经甲方认可方可复工，乙方均不得藉词要求延展工期或补偿。(三)本工程施工期间，乙方应按规定之段报请甲方查验，查验时乙方专任工程人员应赴工地现场说明，并于相关文件上签名，未依规定办理者，该工程得不予查验，并将乙方之专任工程人员移送主管机关惩戒。(四)甲方发现乙方未按规定阶段报请查验，而擅自继续次一阶段工作时，得要求乙方将未经查验及擅自施工部分拆除重做，乙方不得异议，其一切损失概由乙方自行负担。甲方办理乙方申请之查验工作，不得无故延迟。(五)乙方为因应甲方在工程进行中随时进行工程查验之需要，应妥为提供契约必要及足够的设备与器具耗材，如有不足，经甲方通知后，乙方应立即补足。(六)本工程如有任何事后无法检验之掩盖部分，乙方应在事前报请甲方查验，甲方不得迟延。必要时，甲方得会同有关机关先行检验该隐蔽部分。(七)本工程有任何部分须报请政府主管机关查验时，应由乙方提出申请，并按照规定负担有关费用。七、本工程各项材料之检(试)验，乙方得交由本府工务局办理该项检(试)验，或得经甲方同意委托中华民国实验室认证委员会认证合格机构或其它检(试)验单位办理，其所需检(试)验费用除另有规定外，概由乙方负责。第十四条保证金：本工程所称保证金包括履约保证金、差额保证金、预付款保证金、保固保证金等，其中履约保证金系属于担保工程执行之保证金亦属于惩罚性质之违约金，差额保证金属担保工程品质之保证金，两者均非损害赔偿总额预定之性质。前项履约保证金及差额保证金得分4期按比例无息发还。前3期于工程进度达25％、50％、75％时，分段发还或分段免除保证责任；第4期于工程全部完工，经甲方正式验收合格且无待解决事项，并缴纳工程保固保证金后始免除履约或差额担保保证责任并无息发还。预付款保证金于预付款全部扣回后解除保证责任并无息发还。工程保固保证金则于保固期满且无待解决事项后无息发还。保证金以开发或保兑之不可撤销担保信用状、银行之书面连带保证或保险公司之保证保险单缴纳者，除招标文件另有规定外，其有效期应较契约规定之最后施工、供应或安装期限长90日。有下列情形之一者，厂商所缴纳之履约保证金(含其孳息，本项以下同)，得部分或全部不发还：一、有政府采购法第50条第1项第3款至第5款情形之一，甲方依同条第2项前段得追偿之损失者。二、违反政府采购法法第65条规定转包者，全部保证金。三、擅自减省工料，其减省工料及所造成损害之金额，自待付契约价金扣抵仍有不足者，其不足额。四、因可归责于厂商之事由，致部分终止或解除契约者，依该部分于总契约金额所占比率计算之保证金；全部终止或解除契约者，全部保证金。五、查验或验收不合格，且未于通知期限内依规定办理，其不合格部分及所造成损害、额外费用或惩罚性违约金之金额，自待付契约价金扣抵仍有不足者，其不足额。六、未依契约规定期限或机关同意之延长期限履行契约之一部或全部，其逾期违约金之金额，自待付契约价金扣抵仍有不足者，其不足额。七、须返还已支领之契约价金而未返还者。八、未依契约规定延长保证金之有效期者，其应延长有效期之保证金。九、其它因可归责于厂商之事由，致机关遭受损害，其应由厂商赔偿而未赔偿者。保固保证金及其孳息得不予发还之情形，准用前项第2款至第9款之规定。第十五条工程施工期间有可归责于承揽厂商之事由致解除或终止契约者没收履约保证金及差额保证金。第十六条争议处理：一、本工程进行中，乙方对本契约各项条款，及其附件中各项规定有疑义时，应在执行前向甲方提请解释，如乙方对甲方的解释不为认同时，乙方应再以书面述明理由向甲方提出异议。二、甲方在乙方提出解释或异议之请求时，应在接到其申请之次日起()日内答复之，如甲方未依上述限期答复乙方，即视同接受乙方之意见。三、乙方对甲方答复异议之内容仍不能同意接受时，乙方可在甲方答复之次日起()日内申请甲方召集协调会解决或送请高雄市政府采购申诉审议委员会(高雄市苓雅区四维3路2号5楼，电话：(07)3368333转2238提出申诉或履约争议调解。四、前款之协调仍无法解决时，得采诉讼方式办理，双方同意以台湾高雄地方法院为管辖法院。诉讼期间，乙方仍须依照甲方指示，继续执行契约内之相关工作。主办机关亦可依个案斟酌决定是否自行增列甲乙双方得提付仲裁之规定。第十七条工程验交：一、工程完工：工程依本契约完竣后，乙方应对施工期间损坏或迁移之公共设施予以修复或回复，并将现场堆置的施工机具、器材、废弃物及非本工程所应有之设施全部运离或清除。乙方并应在工程预定竣工日前或竣工当日，将竣工日期书面通知甲方。经甲方会同监造单位及乙方，依据契约、图说或货样核对竣工之项目及数量，经勘验认可，始得认定为工程完工。二、部分完工：(一)本工程部分完工后，如因实际需要且不影响其它部分施工，甲方得通知乙方就已完成工程之一部分先行办理验收，而予以接管使用。(二)甲方于必要时，在不妨碍乙方施工之原则下，得通知乙方使用已完成之部分工程，如甲方之使用致乙方遭受干扰或损害时，甲方应在双方之协议下给予展延工期或赔偿。三、初验与验收：(一)工程全部完竣，乙方并应在工程预定竣工日前或竣工当日提出竣工报告；逾期视同未竣工，并继续计算工期。监造单位应于竣工后7天内将竣工图表、工程结算明细表及相关资料送请甲方审核。甲方接获竣工报告，经查确已按契约图说全部施工完成，除有特殊情形者应签请主办机关首长核准外，应于收受全部资料起30天内办理初验并作成初验纪录。(二)甲方应于初验合格后20天内办理正式验收手续并作成验收纪录，其有特殊情形必须延期者应签请主办机关首长核准，但总计日数最迟不得超过45天；并报请有关机关监验。甲方验收时，如发现工程与规定不符，乙方须依甲方指示在15天内修改完妥或依第4款之规定处理完妥并报请复验，复验不合格，仍应立即续行改善，至合格为止，如逾期尚未修改或处理完妥，除其逾限日数视同逾期，按第十九条之规定赔偿逾期损失外，甲方得不经乙方同意，径行指使第三人改善后办理验收结算，其危险及所需费用及损失，甲方得在乙方未领工程款或保证金(含履约保证金、差额保证金、预付款保证金)内扣抵，如有不敷得向乙方或连带保证人追缴之或办理求偿(无连带保证人者则径行求偿)。四、本工程在初验或验收时，甲方发现其工程与规定不符时，乙方应在甲方指定的期限内作下列的处理，并报请甲方复验。逾期未办理妥善或复验仍不符规定者，应自限定期限或复验之次日起，至再验收合格之日止，以逾期论处，按日计算逾期罚款。复验以一次为限。但复验改善期限，未逾总工期者，其复验不受一次限制。(一)如发现乙方使用之材料与规定不符，但不影响其它构造物，而可拆除抽换者，乙方应即拆换并不得要求扣款处理或延长工期。如不影响原设计功能效益、不妨碍安全及观瞻、使用目的，经甲方检讨可不拆换者或拆换确有困难，而以扣款方式处理时，除另有特别约定外，应于尺寸不合规定时，按契约单价比例之(6)倍扣罚，或工料不合规定时，按工料差额之(6)倍扣罚，直至扣罚之该契约项目或该材料费用扣完为止。(二)施工工程与规定不符者，虽拆换有其困难，但有违本工程使用之目的，或有碍安全必须拆除者，乙方应负责提出具体处理办法，送请甲方核定后办理，其所需费用及工作时间，概由乙方负责。五、本工程验收合格后，乙方应依照甲方指定的接管单位办理点交，因非可归责乙方的责任，该接管单位有异议或借故拒绝或拖延时，甲方应负责处理，并应在验收后15日历天内处理完毕，否则应由甲方自行接管。甲方逾期不处理或不自行接管者，乙方视同已完成点交程序，对本工程的保管不再负责，甲方不得以尚未点交作为拒绝结付尾款的理由。若建筑工程须取得目的事业主管机关之使用执照等文件时，如因甲方之因素以致延误时，甲方应先行办理验收并付款。第十八条工程保固：一、保固期限：本工程自全部完工经验收合格日之次日起，由乙方保固年。二、保固保证金：乙方为履行保固的责任，应于验收合格后，提供按结算总价()％(请主办单位自行填写惟不得高于5％)保固保证金。凡在保固期限，如本工程一部或全部发现有损裂、坍塌或其它损坏，其非属故意破坏或正常零附件损耗者，应由乙方依照契约图样，在期限内负责免费无条件修复。如经通知乙方，逾期不为修复者，甲方得动用保固保证金径为处理，如有不足，得向乙方或连带保证人追偿。三、前项工程保固保证金规定如下：(一)主办工程机关得规定保固保证金于工程完工后得由履约保证金、差额保证金或未领之工程款移缴或扣抵。(二)乙方以现金、金融机构签发之本票或支票、保付支票、邮政汇票、无记名政府公债、设定质权之金融机构定期存款单、银行开发或保兑之不可撤销担保信用状、取具银行之书面连带保证、保险公司之连带保证保险单之一种或二种以上方式为之。(三)保固保证金以银行本行本票或支票或保付支票缴纳者，应记载甲方为受款人。其未记载者，由甲方于无记名之该等票据之空白内，记载甲方为受款人。以设定质权之金融机构定期存款单、银行开发或保兑之不可撤销担保信用状、书面连带保证或保险单缴纳者，依其性质，应分别记载甲方为质权人、受益人、被保证人或被保险人。(四)设定质权文件、不可撤销担保信用状、书面连带保证及保险单之内容，应符合「押标金保证金暨其它担保作业办法」之规定。第十九条逾期罚款：乙方如不依照契约规定期限完工，应按逾期的日数，每日赔偿甲方，按结算总价千分之一的逾期罚款，该项罚款应由乙方在本工程验收合格后向甲方缴纳，甲方亦得在乙方未领工程款，差额保证金或其它保证金中扣除，如无第十五条情事者，并得自履约保证金中扣抵，如有不足，得向乙方或连带保证人追缴之，但其最高额的逾期罚款金额，以不超过契约价金总额之20％为限。第二十条契约终止或解除：一、契约终止：(一)甲方认为工程有终止必要时，得随时终止本契约之全部，或一部分的工程。乙方在接获甲方的通知后，应立即停工，并负责遣散工人，清理现场，其已完成的工程及已进场的材料机具设备，均由甲方核实验收后，参照本契约所定之单价或契约单价分析表之料价办理，乙方如认有直接损失(不含所失利益)时，得检具损失清单向甲方求偿，甲方应以协议方式处理之。(二)本工程或部分所需经费，如属分年编列预算而未获高雄市议会或立法机关审议通过以致无法执行时，甲方得终止契约，乙方应无条件配合本工程之决算办理结案，不得以业经一次发包要求赔偿。二、乙方有下列情事之一者，甲方得终止或解除本契约，除依第十五条规定办理外，将违规事实移送主管机关惩戒并依采购法相关规定办理。(一)乙方擅自将本工程转让他人承包，或将登记证照转借他人承包本工程，经甲方查明属实者。(二)乙方逾规定期限尚未开工，或开工后进度迟缓，其进度较预定进度落后15％以上者。(三)乙方违背契约或发生变故，甲方认其不能履行本契约责任者。(四)乙方因(一)(二)(三)目原因而被终止或解除本契约时，应实时停工，负责遣散工人，并将到场材料机具等交由甲方使用，无论甲方自办或另行招商承办，乙方已完成部分工作及存场材料之价款，应作现况点收，并俟该工程全部竣工，正式验收后再行办理结算，如乙方拒不会同办理点收结算，则甲方得径行办理；甲方因解除或终止契约所受一切损失及危险，乙方或其保证人应负责并赔偿之。如发生诉讼应以台湾高雄地方法院为第一审管辖法院，乙方或其保证人(指采铺保替代保证金者)不得异议。(五)乙方不得对本机关人员或受本机关委托之厂商人员给予期约、贿赂、佣金、比例金、中介费、后谢金、回扣、馈赠、招待或其它不正利益。分包厂商亦同。违反上述规定者，机关得终止或解除契约，或将溢价及利益自契约价款中扣除。三、因可归责于甲方之事由，于签订本契约之次日起，在6个月内未能开工，或开工后无法继续施工而停工，其停工时间达6个月仍无法复工者，乙方得于1个月内向甲方要求解除或终止本契约，并得就下列项目提出相关证明文件向甲方核实求偿。(一)工程签订契约后未能开工者：1.契约书装订的成本费，含印花税。2.依契约规定项目已实际执行准备工作的费用。3.已建筑完成之工棚及租金费用，得依契约相关项目之金额比例计算。4.工地现场已装设水电、电话设施之水电费、电话费，得按实付金额计算。5.工地现场看管之劳工费，以最多2员及6个月基本工资为限。6.依工程施工进度必须预为订制之特殊材料，经事先向甲方报备有案，且经会同检验合格者，得依厂商之订购成本收购。但不得超过契约中该项材料费之金额，一般购置之材料则由乙方自理。(二)工程已开工者：1.契约规定之准备工作费、工棚租金、工地水电费及电话费、工程安全设施等项目，参酌实际情况得依契约相关项目自单价比例估验计价。2.已完成工程项目，依契约规定估验计价。3.进场材料费，以实际施工进度需要进场，经检(试)验合格者为限。4.工程停工期间经甲方认定必要现场待命人员工资，最多5人且以乙方员工为限，该项工资应参酌契约内技术及一般工资，由甲乙双方协议订定。但乙方应按日填报日报表，并于每周末、每月底将影响部分以书面报甲方备查。5.工程施工进度必须预为订制特殊材料，并经事先向甲方报备有案，且经会同检验合格者，得依厂商之订购成本收购。但不得超过契约中该项材料费之金额，一般购置之材料则由乙方自理。第二十条之一甲方应依政府采购法第70条规定设立之各工程施工查核小组查核结果，对厂商办理品质缺失惩罚性违约金事宜：(一)惩罚性违约金金额，应依查核小组查核之品质缺失扣点数计算之。每点扣款新台币「2,000」元。(二)各工程主管机关工程施工查核小组查核结果，成绩列为丙等且可归责于厂商者，除依本契约之惩罚性违约金相关规定及「工程施工查核小组作业办法」规定办理外，另扣罚本工程品管费用之百分之一。(三)品质缺失惩罚性违约金之支付，机关应自应付价金中扣抵；其有不足者，得通知厂商缴纳或自保证金扣抵。(四)品质缺失惩罚性违约金之总额，以契约价金总额之百分之二十为上限。第二十一条损害赔偿及行政罚：(一)乙方于工程期限或保固期限内未依契约规定施工或施工不良、设置或管理有欠缺致损害人民生命、身体或财产或甲方受有损害者，概由乙方负完全责任，且乙方(承揽该工程之厂商)同意甲方(赔偿义务机关)得在其未领之工程款或保证金先行扣抵，不足扣抵时并得追偿之。(二)乙方于工程期限或保固期限内，违反高雄市道路挖掘管理自治条例规定者，致甲方遭受行政罚锾等损害时，概由乙方负完全责任。且乙方(承揽厂商)同意甲方得在其未领之工程款或保证金先行扣抵，不足扣抵时并得追偿之。(三)乙方对于前项处理结果，有争议时，应适用本契约第十六条规定争执处理程序办理。第二十二条保证责任：一、连带保证人对于乙方所负本契约之一切责任，如甲方准予延期履行，或工程有设计变更及增加工程数量及经领材料时，均应连带负其全责，倘乙方不能履行本契约各项条款，致延误工程不能完工以及亏欠公款，所有甲方蒙受一切损失，连带保证人均应连带负责赔偿，但连带保证人如中途失其保证能力或自行申请退保时，乙方应即觅保更换，原连带保证人应俟换保手续办妥后始能解除其连带责任。二、倘乙方无能力完成工程，经甲方通知期限内继续施工，仍未施工者，甲方得要求由保证厂商或同业厂商保证人代为依本契约继续施工完成并负本工程全部保固责任。乙方之权利与义务保证人应依保证责任代为履行外，有关乙方未请领工程款、履约保证金(含现金)及该保证人所代为完成部分工程款均应授权由该保证人代为行使，乙方不得异议。如有债务等纠纷，乙方与该保证人应自行协调或循法律途径解决。该保证人得请领款项应使用与原契约保证人相同之印鉴领取款项。三、工程由连带保证厂商履行保证责任继续完成者，厂商应将契约之全部权利让与连带保证厂商，并送当地法院公证或认证。机关并得应连带保证厂商之要求，将各期之工程估验款直接拨付连带保证厂商设立之银行存款专户。四、本工程由保证人代为施工时，本契约仍继续存在有效。┌──────────────────────┐│※本条文适用于保证人或保证厂商代为履行契约之││状况。│└──────────────────────┘第二十三条契约存续期间：本契约及其附件，自签订之日起算，至全部工程完竣验收保固期满之日止，为存续期间。第二十四条其它：一、全部约定：本契约凡未载明于文件内之任何陈述或承诺，除甲方依其职权另有指示外，乙方均不受其约束，亦不须负责，本契约条款之任何变更，均须经双方之书面同意。二、本契约文件及其附件内，所指的申请、报告、同意、指示、核准、通知、解释等其它类似行为之意思表示，均须以书面为之。书面之递交，以面交签收或以挂号邮寄至双方预为约定之地址为准。本工程施工期间，如乙方工地负责人与甲方，以口头向对方有意见表示时，均应于()日内以书面通知对方确认。甲方于施工监督以口头向乙方之指示，乙方应()日内以书面送请甲方确认，甲方并应于()日内签复，否则即视同确认。三、本工程的承包范围除另有规定外，为本工程完成所需全部的材料、人工、以及施工所必须条件的费用。(详如施工说明书)四、未经对造的同意，双方均不得转让本契约之全部或一部分的权益。但合法之继承不在此限。?五、乙方不得将本工程转包。乙方非依政府的规定，亦不得将工程之一部分分包。上述工程分包，乙方应将分包的工作项目及分包厂商，先送请甲方审查，工程虽经分包，仍应由乙方负其全责。六、本工程使用的土地，由甲方于开工前提供，其地界由甲方指定，该土地之使用如有任何纠纷，概由甲方负责，其地上(下)物的清除，除契约另有规定外，亦由甲方负责处理。七、施工所需之临时用地，除另有规定外，概由乙方自理，甲方应予以协助，但其处理结果，乙方不得作为停工或施工迟延的理由。八、乙方如在本工程使用专利品，或专利性施工方法，或涉及著作权时，其有关之专利及著作权益，概由乙方依照有关法令规定处理，其费用亦由乙方负担。九、乙方如与他人有债务纠纷，致未请领工程款或保证金经法院命令强制执行者，乙方不得借故停工，如发生损害应由乙方负责。十、乙方因延误履约进度达一定比率()％时，甲方得依「公共工程厂商延误履约进度处理要点」相关规定通知厂商限期改善；契约订有连带保证厂商者，并通知连带保证厂商。如因可归责于【乙方】之事由，致进度落后达(一定程度)％，且经通知限期改善后未积极改善者，机关得依契约规定暂停核发估验计价款。前项情形，如乙方提报赶工计划经甲方核可并据以实施后，其进度落后情形经甲方认定已有改善者，甲方得恢复核发估验计价款。十一、乙方延误履约进度案件，如施工进度已达75％以上，甲方得经评估后，同乙意方及分包厂商共同申请采监督付款方式，由分包厂商继续施工。十二、乙方依前点规定申请采监督付款时，应先与分包厂商签订协议书，将协议书依公证法送经认证；其有连带保证厂商者，并应先征得连带保证厂商同意。前项协议书，应载明下列事项：(一)继续施作工程之范围。(二)乙方同意将继续施作后之各期工程估验款之全部或一部债权，让与分包厂商。(三)乙方与分包厂商双方同意，就分包厂商继续施作部分，对甲方连带负瑕疵担保责任。(四)继续施作部分工料款之支付估算、支付名册、支付方式及工程款支付明细表。(五)乙方已施作尚未领取工程款之支付方式。(六)工程履约保证金、差额保证金、物价指数调整费、估验计价保留款、验收后尾款、其它担保等发还或支付方式。(七)工程保固责任归属及其保固金缴交、退还方式。(八)工程款请领发票由厂商或分包厂商开立。(九)协议之生效日期。十三、机关于审核监督付款之申请时依据「公共工程厂商延误履约进度处理要点」之注意事项、付款程序规定办理相关事宜。十四、乙方应依政府采购法第98条、政府采购法施行细则第107条、第108条之规定办理残障人士及原住民之雇用或缴纳代金事宜，并将雇用或缴纳代金证明于每月底前送甲方备查。另查核金额以上之工程应优先雇用原住民劳工，其人数以不低于办理本工程总人数3％为原则(人数未达1人者以1人计算)十五、本契约份数及附件：(一)本契约正本2份，甲乙双方各执1份，副本份，计甲方份，乙方份分别执用，副本如有误缮，以正本为准。(二)本契约正本的印花，乙方持有之正本应依规定自行贴销以利查核。(三)契约附件：计领款印章1份，招标公告，投标须知，投标比价纪录表(开标纪录)各1份，标单详细表(标单总表，分项工程明细表、单价分析表等、供给材料表)1份，说明书(施工说明书总则，施工说明书，补充说明书，工程材料规范1份，工程数量计算表)1份，图样1份计张。立契约人甲方负责人地址立契约人乙方负责人地址对保覆章连带保证人厂商
