晴天雨天没说清工程延期起纠纷
www.110.com 2010-07-17 13:46
导言:因对“晴天”、“雨天”解释不明确,两公司打起了官司。日前,永清县曹家务司法所调解了这起两家公司的纠纷。
今年2月15日,永清县某汽车配件公司因建造厂房及宿舍楼与某建筑公司签订了一份合同书,双方约定,某建筑公司为汽车配件公司建一栋厂房及一栋三层的职工宿舍楼,工期为50个晴天,雨天顺延。后因建筑公司实际延误工期6天,汽车配件公司要求其承担违约金。建筑公司则认为,他们没有延误工期,施工过程中,实际下雨6天,工期应当相应地推迟6天。双方为此对簿公堂。
案件的焦点在于双方对“晴天”、“雨天”的理解产生争议。汽车配件公司认为没下雨或下点儿小雨但不影响实际施工为“晴天”,建筑公司认为只要下雨哪怕是一点点雨都算“雨天”。
司法所认为,双方明确约定“如遇雨天工期顺延”,且雨天属客观现象,只要是“雨天”就应顺延。天气分类中有晴、阴、多云、少云、小雨、中雨、大雨、阵雨、雷阵雨、暴雨等天气,按照通常解释,晴、阴、多云、少云为“晴”,小雨、中雨、大雨等天气为“雨天”。而不是机械地按照天气预报所说的晴天计算,也不是按照一方解释只要下雨不足以影响施工即为晴天的说法,应依照晴雨天气的通常解释对此案作出调解。
后经调解,双方自愿达成和解,建筑公司给付汽车配件公司5000元,双方对此结果均表示满意。此案警示人们,在建设工程合同中,要注意合同条款所涉及的名词的明确定义,免得合同履行过程中发生不必要的争议。
- 上一篇:“一房一验”成交房新标准
- 下一篇:更好地为合肥跨越赶超保驾护航
相关文章
- ·最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案
- ·最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案
- ·工程总承包下分包合同的纠纷处理
- ·某建设工程有限公司诉某商品房预售合同纠纷案
- ·某工程公司诉宋某商品房预售合同纠纷上诉案
- ·某建设工程有限公司诉谢某商品房预售合同纠纷
- ·梁某诉徐州市某工程机械公司民间借贷纠纷案
- ·北京某公司与北京B工程有限公司不正当竞争纠纷
- ·审理建设工程合同纠纷案件若干问题探讨
- ·建筑工程承包合同纠纷案件法律适用问题研究
- ·陶义诉北京市地铁地基工程公司专利权属纠纷案
- ·珠海桂山港防波堤工程纠纷案
- ·拖欠工程款纠纷上诉案
- ·马艳梅诉青海东建工贸工程有限公司侵权纠纷案
- ·以被挂靠人名义承包工程发生纠纷后应如何追讨
- ·徐子泰诉柴河林业局第三中学拖欠工程款纠纷抗
- ·拖欠垫付工程款生纠纷
- ·建筑公司拖欠工程款纠纷案
- ·李绪乾诉巫溪县檀木煤矿建设工程施工欠款纠纷
- ·福州市市政工程公司诉曾华燕拖欠工程款纠纷上
最新文章