发包人在合理期限内没有检查的,将会导致什么
www.110.com 2010-07-07 14:11
发包人在接到通知后,没有按期对隐蔽工程条件进行检查的,承包人应当催告发包人在合理期限内进行检查。因为发包人不进行检查,承包人就无法进行隐蔽施工,因此承包人通知发包人检查而发包人未能及时进行检查的,承包人有权暂停施工。承包人可以顺延工期,并要求发包人赔偿因此造成的停工、窝工、材料和构件积压等损失。
- 上一篇:委托监理合同应有哪些主要内容?
- 下一篇:为何可以适用承揽合同有关规定?
相关文章
- ·承包人未尽通知义务而侵犯发包人检查权利将会
- ·发包人的检查权及注意事项
- ·怀孕女职工检查和分娩费用有什么规定?
- ·国有企业工资内外收入监督检查方法是什么
- ·国有企业工资内外收入检查内容是什么
- ·无固定期限合同不会导致企业用工机制僵化
- ·婚前检查有什么意义
- ·婚前体检都检查什么?
- ·婚前检查有什么意义?
- ·车辆被承包运营,发包人是否承担赔偿责任?
- ·房屋倒塌砸残看夜雇工 雇主及发包人遭遇索赔
- ·案件审理期限监督检查
- ·什么是环境保护法律中的排污现场检查制度?
- ·没有规定经营期限的中外合资经营企业如何进行
- ·没有规定经营期限的中外合资经营企业如何进行
- ·公司没有税务登记号码证明什么
- ·什么是纳税期限?
- ·公司没有税务登记号码证明什么
- ·什么是纳税期限?
- ·民事诉讼中法院没有指定举证期限