原告蒲XX
原告龙某
以上两原告委托代理人管XX
被告胡XX
委托代理人万X
原告蒲XX、龙某与被告胡XX建设工程分包合同纠纷一案，本院于2011年9月29日受理后，依法由代理审判员覃仕斌独任审判，适用简易程序并于2011年11月4日公开开庭进行了审理，原告的委托代理人管XX，被告胡XX及其委托代理人万X到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告蒲XX、龙某诉称，2010年10月22日，被告给原告出具3万元欠条1张，并注明此款国土局移民小区A1、AX栋工程进行至四层(或此后再公司拨款时支付清)。被告在约定的付款时间内没有向原告付款。现诉至法院请求判决：由两被告支付原告欠款x.00元，并由被告承担本案诉讼费。
被告胡XX辩称，被告给两原告出具3万元的欠条属实，但此款并非借款。浙江金厦建设有限公司三峡分公司将云阳县双井寨征地农民统建安置房及商品房工程承包给被告及彭成国，被告和彭成国将该工程转包给两原告，但由于浙江金厦建设有限公司三峡分公司的原因，该工程由案外人胡志云承包，两原告没有分包到该工程。通过金厦公司调解，由胡志云补给两原告3万元的损失费。两原告不相信胡志云，才由被告给两原告出具3万元的欠条。该3万元应由案外人胡志云给付两原告。另外，欠条上注明了此款在国土局移民小区A1、AX栋工程进行至四层(或此后再公司拨款时支付清)。由于两原告及被告都没有承包到该工程，故请求驳回原告的诉讼请求。
经审理查明，2009年10月14日，以浙江金厦建设有限公司三峡分公司(以下简称金厦公司)为发包方，彭成国、胡XX为承包方，双方签订《工程内部承包合同》，约定金厦公司将云阳县双井寨征地农民统建安置房及商品房工程承包给彭成国、胡XX，合同总造价2000万元。彭成国、胡XX按合同总价款的10%将工程保证金、安全保证金、进度保证金打入金厦公司帐户。并约定如属发包方设计方案及开工手续未办理下来造成承包方不能按时开工的，由发包方承担打入的质保金、安全保证金、进度保证金的资金利息。利息按银行同期贷款利率支付给承包方。彭成国、胡XX按约定将200万元的质保金、安全保证金、进度保证金如期打入金厦公司帐户。同年10月16日，以彭成国、胡XX为发包方，原告蒲XX、龙某为承包方，双方也签订《工程内部承包合同》，其内容与金厦公司和彭成国、胡XX签订的《工程内部承包合同》基本一致。同一天，彭成国、胡XX与蒲XX、龙某签订补充协议，将取费标准、拨款方式作出了修改，并将质保金、安全保证金、进度保证金的资金利息调整为按月息2%计算。蒲XX、龙某将80万元的保证金、5万元的订金打入彭成国、胡XX帐户。2010年9月2日，胡XX与龙某签订《补充协议》，约定保证金、订金等资金利息的结算、支付方式：订立本补充协议1个月内，由甲方(彭成国、胡XX)支付乙方(蒲XX、龙某)利息共计17万元，以后每月的16日，由甲方按时支付乙方月息为x元的利息，直至开工时止。并由甲方补助乙方延迟进场施工的损失3万元。2010年10月22日，被告胡XX给两原告出具3万的欠条1张，并注明此款在国土局移民小区A1AX栋工程进行至四层(或此后再公司拨款时支付清)。之后，由于金厦公司没有承包到该工程，金厦公司将彭成国、胡XX所缴的质保金、安全保证金、进度保证金200万元退还给了彭成国、胡XX，并按合同约定按银行同期贷款利率支付了x.00元资金利息。
上述事实，有原、被告陈述、《工程内部承包合同》、《补充协议》、欠条等证据在卷佐证，本院予以确认。
本院认为，被告胡XX给两原告出具的3万元欠条，是两原告延期进场施工的损失费，在原、被告的《补充协议》中有明确的约定。被告作为完全民事行为能力人，应该知道行为的法律后果。对被告辩称此款应由案外人胡志云支付给两原告没有证据证实，对被告的辩称意见本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九的规定，判决如下：
被告胡XX于本判决生效后十日支付原告蒲XX、龙某延期进场施工的损失费x.00元。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费550.00元，减半收取225.00元，由被告胡XX负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第二中级人民法院。
双方当事人在法定上诉期内均未提出上诉或仅有一方上诉后又撤回的，本判决发生法律效力，当事人应自觉履行判决的全部义务。一方不履行的，自本判决内容生效后，权利人可以向本院申请强制执行。申请执行的期限为二年，该期限从法律文书规定履行期间的最后一日起计算。
代理审判员覃仕斌
二0一一年十二月二日
书记员廖静
==========================================================================================
为尽量避免给当事人造成不良影响，经当事人本人申请110.com将对文章内容进行技术处理，点击查看详情。
==========================================================================================
