拒付修车款坐等理赔款 停运损失费只能自己担
发布日期:2015-04-22 作者:110网律师
由于车辆修理停运时间长达10个月,运输公司一纸诉状将保险公司和修理厂一并告上法院,认为保险公司和修理厂拖延修车的行为属于侵权行为,应当赔偿车辆停运期间的损失。保险公司到庭后认为,停运损失属于逾期可得利益,而财产保险不赔偿逾期可得利益,不能及时提车是因运输公司未及时付款造成。
近日,新疆维吾尔自治区昌吉市人民法院对此案审理后,判决驳回了运输公司的诉讼请求。
主审法官庭后解释称,保险事故发生后,运输公司可以按照保险法的规定向保险公司申请支付保险理赔款,并提交全部理赔资料,若保险公司不按保险法规定的理赔时间予以赔付,运输公司可以起诉保险公司索要逾期赔付期间的损失,保险公司何时赔付保险理赔款与运输公司能否从修理厂提车不存在必然联系。
运输公司作为车辆所有人将车交付修理厂进行修理,其应当在车辆修好后及时支付修理费并提车,而不是等待用保险公司支付的保险理赔款来支付修理费。在运输公司未支付修理费的情况下,修理厂作为承揽人有权留置修理物。据此,法院作出了如上判决。
发布咨询
相关文章
相关法律知识
最新文章
- 交通事故成残疾,起诉索赔获胜诉
- 助贷公司安排子公司提供担保的,行为无效,对借款人不享有追偿权
- 2023恒至衡典型案例之“道路交通事故认定书”认定全责,被告人也不一定承担全部赔偿责
- 主张车辆被撞后租车费用应具备一定条件
- 无接触交通事故,没碰撞≠无责任
- 代某因交通事故致一级伤残案 民事起诉状
- 原告二次被撞第二被告经律师代理最终判决承担30%的责任(第一个全责第二个无法认定责
- 上诉人某保险公司公司与被上诉人章某等机动车交通事故责任纠纷一案的成功案例
- 原告与被告机动车交通事故责任纠纷一案的成功案例
- 原告王某与被告刘某、被告某厂机动车交通事故责任纠纷一案的成功案例
- 未告知保险公司改变私家车用途,发生事故不赔
- 用人单位吊销执行关闭如何主张经济补偿?
- 十级交通事故赔偿最高的一例判决
- 交通事故交强险赔偿金额(死亡18万)变动以交通事故发生的时间为节点(附解读)
- 肇事逃逸,保险公司就真的不担责吗?(以案释法)