开发商延期交房和办证,需要承担违约责任
发布日期:2016-05-06 作者:超级账号5律师
案情:2010年12月30日,原告王某与被告咸阳某房地产开发有限公司签订了《商品房买卖合同》,从被告处购买了一套商品房,总房价为30万元,交房期限为2012年9月30日前。另约定,被告应在2013年9月30日前取得该商品房所在楼栋的权属证明,还约定原告委托被告向权属登记机关申请办理房屋权属转移登记。合同就相关违约责任进行了明确约定。合同签订后,原告按合同约定向被告履行了付款义务,而被告于2013年4月27日才向原告交房,实际逾期209天。同时,被告至今仍未给原告办理房屋所有权证书。原告认为,被告的行为已经构成违约,遂向咸阳市秦都区法院提起诉讼。
律师意见:首先,原告与开发商签订的《商品房买卖合同》是双方真实意思表示,且合同属于开发商单方制定的,开发商当庭对合同真实性表示认可,故该合同是合法有效的。其次,合同中明确约定了交房日期和办理房产证的期限,并且对逾期违约责任也进行了明确约定,但开发商并未在该期限内履行自己的交房义务和办理产权证的义务,实际逾期交房209天,且房屋产权证至今未办理下来。显然,开发商已经构成违约,就应当按照合同约定承担相应的违约责任。最后,开发商答辩逾期交房是因为雨雪天气等不可抗力因素造成的。对此,律师认为,一般的雨雪天气并不属于不可抗力,况且建设单位在计算总工期时,早已经就当地的雨雪天气因素考虑进去了,因此,开发商以雨雪等天气因素进行抗辩没有依据,毫无说服力。
法院判决:原、被告签订商品房买卖合同真实、合法、有效,双方系商品房买卖合同关系,原、被告应按合同约定履行各自义务。合同履行过程中,原告按约向被告交付房屋首付款,办理银行按揭贷款,被告未在合同约定期限内向原告交付房屋,并办理产权登记,应按照合同约定承担违约责任。判令被告支付逾期交房违约金6967元、迟延办理商品房所在楼栋权属证明(大产证)违约金3334元、迟延办理房屋所有权证(小产证)违约金3334元,共计13635元;被告自判决生效之日起90日内给原告申请办理并取得房屋产权证书。
发布咨询
相关文章
相关法律知识
最新文章
- 合同风险防控的六类60个要点
- 合伙关系还是借贷关系?
- 装修未按约定使用金丝楠木 家具厂被判三倍赔偿
- 如何让守约方完胜!
- 消极履约只会增加自身违约成本,成为对方解约的出口!
- 一人有限公司的股东配偶是否对公司的债务承担连带责任?
- 续签租房时需要注意哪些问题?
- 雷同投标划不来,赔了保证金又失信誉!
- 婚前安置房的赠予能否撤销?
- 认证机构回复的电子邮件,证明数字证书造假,电子签名、合同造假
- 本律师成功代理一起承包经营合同纠纷案,本诉和反诉均获得胜诉,最大限度维护了委托人的合法权益。
- 本律师成功代理一起快递服务合同纠纷案,委托人获得完全胜诉。
- 买了私教课程不想继续上了,能否要求经营者将剩余课程费用全部退还?
- 原告某县某建筑工程有限责任公司(以下简称某县某建筑公司)诉被告某泽房地产开发有限
- 银行利息巧变民间借贷利息,举证、发问、质证、辩论揭示调解内幕