洪某诉某房产公司商品房预售合同
发布日期:2017-12-07 作者:盈科涂志文律师
案情介绍
2009年3月27日,洪某与房产公司签订了《商品房买卖合同》一份,合同约定:洪某购买房产公司开发建设的址于厦门市湖里区凯悦新城10-2#楼1梯3层301单元房产,总价款341714元;房产公司应当在2011年12月31日前,依照国家和地方人民政府的有关规定,将符合合同约定条件的商品房交付洪某使用;房产公司如未按合同规定的期限将商品房交付洪某使用,按逾期时间分别处理,即逾期不超过30日,自合同规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,房产公司按日向洪某支付已付款万分之一的违约金,合同继续履行。逾期超过30日后,洪某有权解除合同,洪某要求继续履行合同的,合同继续履行,自合同规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,房产公司按日向洪某支付已付款万分之二的违约金;本合同未尽事项,可由双方约定后签订补充协议,但补充协议中不得含有减轻或免除本合同中约定应当由房产公司承担的责任,或加重洪某责任、排除洪某主要权利的内容;合同还对双方的其他权利、义务作了相应的约定。
同日,双方还签订了一份《合同补充协议》作为《商品房买卖合同》的附件六,协议第五条对商品房的交付约定如下:1、10#楼(含10-1、10-2、10-3)具体交房时间以高压线落地后算起二十个月内交房;2、房产公司应按照合同第八条规定如期交房,房产公司也可以提前交房,但是,交房前洪某必须全部交清购房应付款、税费与违约金,否则,房产公司有权拒绝办理交房手续,但该房屋的毁损、灭失风险及应缴纳的物业管理费与房屋公共维修金等应自房产公司统一通知的交房之日起由洪某承担。为此,洪某诉请房产公司立即向其支付逾期交房违约金39775元。
案例评析
洪某与房产公司签订的《商品房买卖合同》及其补充协议系双方当事人的真实意思表示,其内容和形式均与法不悖,应认定合法有效。洪某购买的房产位于凯悦新城10#楼,10#楼受其上空高压线的影响可能会影响工期,对此情况原、房产公司在签订《商品房买卖合同》时均知情。架空线缆化工程属市政项目,该工程的进展受多方因素牵制,原、房产公司双方在签订合同时对10#楼上空高压线缆化工程的完工时间无法做出准确的预估,因此双方在补充协议中又作出了“10#楼(含10-1、10-2、10-3)具体交房时间以高压线落地后算起二十个月内交房”的约定,该约定应视为开发商与购买10#楼的业主之间的特别约定,而其他不受高压线影响的1#-9#楼的业主仍应适用合同第八条及补充协议第五条第二款关于交房时间的约定。洪某系10#楼的业主之一,因此房产公司应按补充协议第五条第一款约定的交房时间履行交付义务,即在高压线落地后算起二十个月内交房。
据此,依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定,判决如下:
一、房产公司应于本判决生效之日起十日内支付洪某洪艺聪逾期交房违约金××元。
二、驳回洪某的其他诉讼请求。
管理建议
1、在实际情况中,有很多超出意志之外的情形出现,例如本案中的“高压线缆化工程的完工时间”我们一般是无法做出准确的预估,在这样的情况下最好当场与买方再签订一份《补充协议》;
2、需要强调的是,在签订补充协议时假如无法准确预估时间的话,最好像本案中约定的“具体交房时间以高压线落地后算起二十个月内交房”。
相关法律问题
- 律师您好,我订了一套商品房,只交了定金1万元和大修、契税,签了房 2个回答0
- 律师您好,我订了一套商品房,只交了定金1万元和大修、契税,签了房 1个回答0
- 我2σ15年6月Ⅱ曰和房产开发商鉴定《商品房预售买卖合同》,合同规定 2个回答0
- 我购买的商品房合同为均价的一至四层的房屋,而公司交给我的是一层商 0个回答0
- 商品房只有合同,没有房产预售,第三方也有购房收据,没有合同,我房 1个回答0
发布咨询
相关文章
- 昆山华夏购物中心诉昆山金山房产发展有限公司商品房预售合同纠纷案
- 昆山华夏购物中心诉昆山金山房产发展有限公司商品房预售合同纠纷案
- 刘燕芬与顺成房产公司商品房预售合同纠纷上诉案
- 邓佩仪与顺德市顺成房产有限公司商品房预售合同纠纷上诉案
- 黄颖诉美晟房产公司商品房预售合同纠纷案
- 任洋律师评:房产公司未盖章,未做预售登记的商品房买卖合同效力
- 黄颖诉美晟房产公司商品房预售合同纠纷案
- 房产商合理限度内的如实告知义务甄别——于阳与上海明虹房地产有限公司商品房预售合同纠纷再审案
- 逾期办证违约责任的认定 ---林某诉某地产公司商品房预售合同案
- 因房地产限购政策导致商品房买卖合同目的无法实现的风险应由何方承担 ---吴某、奚某诉某房地产股份有限公司商品房预售合同案
相关法律知识
最新文章
- 孙子接受祖父母房屋赠与后逼迫老人搬离,法院判决撤销赠与
- 拒绝检修公共排水管,致楼下房屋渗漏水受损,物业公司、楼上业主各半承担赔偿责任
- 开发商交付的房屋存在严重质量问题,买受人能否拒绝收房?
- 恶意串通买卖他人抵押房产被判无效
- 【典型案例】经济适用房的产权权属如何认定?
- 律师解析一起情侣间以买卖名义赠予房屋后一方起诉合同无效案例
- 借名买房,没有签署合同,出名人不认可,己方能否要回房屋
- 父母共同房屋,母亲去世,父亲私自处置,子女起诉无效案例
- 父亲名下房屋,部分子女主张借名买房,法院如何让判断归属
- 夫妻为借款将房屋以买卖名义抵押给债权人,后起诉合同无效案例
- 非本村成员购买宅基地签署合同,卖方起诉无效纠纷
- 夫妻离婚后,一方不愿分割共同房产怎么办
- 签约后交付前房屋变“凶宅”,谁该担责?
- 原告王某与被告黎某等房屋租赁合同纠纷一案的成功案例
- 再审申请人与被申请人房屋买卖合同纠纷一案的成功案例