开发商逾期交房可否以无能力承担违约金作为免责事由
发布日期:2018-07-20 作者:靳双权律师
一、原告诉称
原告陈女士起诉称:我和XX房产公司于2007年3月10日签订了《商品房买卖合同》,合同约定:由我以27万元的价格购买XX房产公司开发建设的商品房一套,房屋总面积80平方米,2008年10月20日前XX房产公司向我交付验收合格的房屋,若逾期交房超过60日的,被告XX房产公司从约定交房日第二天起到实际交房日结束,每天按照总房款的千分之一支付违约金。合同签订后,我按照约定了交清了全部购房款,但是被告XX房产公司却没有按期交房。2009年2月10日,XX房产公司的部分房产项目由AA公司接管,当时我的房屋买卖也在该接管项目里面。于是我找到AA公司,要求交付我验收合格的房屋并按照合同约定向我支付违约金,但是遭到AA公司的拒绝。无奈之下,只能诉至法院。
二、被告辩称
被告AA公司答辩称:原告陈女士是和XX房产公司签订的合同,现在XX房产公司逾期交房,陈女士应该去找XX房产公司。我公司和XX房产公司签订的转让协议书只是一种特定的债权债务转让,对陈女士逾期交房的是XX房产公司,我公司不应承担责任。
被告XX房产公司答辩称:我公司已经和AA公司签订了《房地产项目转让协议书》,现在陈女士买房这一项目已经转让给AA公司了,我公司现在没有能力,也没有义务来承担责任。请求法院驳回原告陈女士的诉讼请求。
三、法院查明
法院经审理后查明:原告陈女士在被告XX房产公司购买了一套房屋,当时双方签订的商品房买卖合同对房屋面积,价款,违约责任等都做了详细约定。其中明确约定了被告XX房产公司在2008年10月20日前XX向我交付验收合格的房屋,若逾期交房超过60日的,被告XX房产公司从约定交房日第二天起到实际交房日结束,每天按照总房款的千分之一支付违约金。合同签订后,原告陈女士向XX公司支付了全部购房款,但是XX公司却一直没有履行交房义务。2009年2月10日,XX房产公司的部分房产项目由AA公司接管,双方签订了《房地产项目转让协议书》,约定:由AA公司承接XX房产公司的一部分房地产项目。当时原告陈女士的房屋买卖项目也在该接管项目里面。原告陈女士找到AA公司,要求其承担逾期交房的违约责任被拒。后诉至法院。
四、法院判决
法院经审理后作出如下判决:被告AA公司在本判决生效后10日内,向原告陈女士支付逾期交房的违约金,具体金额每日按照总房款27万元的千分之一计算,起算日从2008年10月21日开始到实际交房日头一天截止。
五、律师点评
北京房产律师靳双权认为:AA公司与XX房产公司签订的《房地产项目转让协议书》约定了由AA公司承接XX房产公司包括本案讼争房屋在内的部分房地产项目,但是关于逾期交房违约金承担一事没有明确约定,诉讼中,AA公司明确表示不同意承担该违约金责任,所以还应按照陈女士与XX房产公司签订的《商品房买卖合同》的合同约定及《合同法》等相关法律法规的规定来处理。本案中,陈女士和XX房产公司签订的《商品房买卖合同》、AA公司和XX房产公司签订的《房地产项目转让协议书》都是合同双方当事人真实的意思表示,合同内容都没有违反相关法律、行政法规的强制性规定,所以商品房买卖合同和协议书都是合法有效的,合同双方当事人都应遵守诚实信用原则,按照合同约定全面履行。根据《合同法》第107条规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。既然逾期交房是XX房产公司造成的,而接管的AA公司又拒绝承担责任,所以该逾期交房的违约责任理应由XX房产公司来承担。但是XX公司以涉讼项目转让完毕后其已没有财产,无力承担违约责任为由,要求驳回陈女士要求其承担逾期交房违约责任的诉讼请求。但XX公司就此事实没有举证,所以不能以无能履行作为免责事由。综上所述,法院判决是正确的。
相关法律问题
- 您好,开发商违约,逾期交房,现在他同意承担违约责任,但是当时在房 1个回答0
- 开发商逾期交房违约金为日万分之0.3 1个回答0
- 开发商逾期交房违约金是否安合同执行? 10个回答0
- 逾期交房,开发商不支付违约金的问题(100多家业主) 3个回答20
- 开发商逾期违约交房5个月,现在证件不齐全通知收房,收房还要求签免 3个回答0
发布咨询
相关文章
相关法律知识
最新文章
- 孙子接受祖父母房屋赠与后逼迫老人搬离,法院判决撤销赠与
- 拒绝检修公共排水管,致楼下房屋渗漏水受损,物业公司、楼上业主各半承担赔偿责任
- 开发商交付的房屋存在严重质量问题,买受人能否拒绝收房?
- 恶意串通买卖他人抵押房产被判无效
- 【典型案例】经济适用房的产权权属如何认定?
- 律师解析一起情侣间以买卖名义赠予房屋后一方起诉合同无效案例
- 借名买房,没有签署合同,出名人不认可,己方能否要回房屋
- 父母共同房屋,母亲去世,父亲私自处置,子女起诉无效案例
- 父亲名下房屋,部分子女主张借名买房,法院如何让判断归属
- 夫妻为借款将房屋以买卖名义抵押给债权人,后起诉合同无效案例
- 非本村成员购买宅基地签署合同,卖方起诉无效纠纷
- 夫妻离婚后,一方不愿分割共同房产怎么办
- 签约后交付前房屋变“凶宅”,谁该担责?
- 原告王某与被告黎某等房屋租赁合同纠纷一案的成功案例
- 再审申请人与被申请人房屋买卖合同纠纷一案的成功案例