开发商逾期交房应承担的违约责任
发布日期:2018-08-31 作者:靳双权律师
一、原告诉称
原告姜某诉称:2012年8月25日,原告与被告签订预售合同,约定原告购买被告开发的位于北京市通州区X号商品房,原告付清了购房款,约定2014年5月31日前向买受人交付该商品房,但实际交房日为2014年10月14日。请求判令:1、被告支付原告逾期交房违约金15407元;2、被告给付原告逾期交房违约金利息,(从2014年10月14日计算至实际支付之日止);3、被告承担本案诉讼费用。
二、被告辩称
被告辩称:不同意原告诉求。我公司在2014年10月9日符合交楼条件,原告未按期缴纳房款,交房时间顺延,所以不同意支付。且根据合同约定,房屋达到交付条件之日起,原告没有全额交付房款,我公司不应承担房屋符合交付条件之后的逾期交房责任。
三、审理查明
原告姜某与被告北京X公司之间签订北京市商品房预售合同约定:被告应当在2014年5月31日前向买受人交付该商品房;逾期在120日之内,自交付期限届满之次日起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人交付已交付房价款万分之一的违约金,并于该商品房实际交付之日起30日内向买受人支付违约金,合同继续履行。
涉案房屋已经于2014年10月9日完成竣工备案,符合交付条件;被告于2014年10月7日书面通知原告办理贷款,原告于2014年10月10日交纳剩余房款1100000元;被告于2014年10月9日书面通知原告交纳剩余房款,原告于2014年10月14日实际收房。
关于逾期交房违约金的计算方式,原告主张第一笔逾期交房违约金应按逾期交房时间(自2014年5月31日至2014年10月13日共计135天),以首付款1116846元为基数按照日万分之一计算,第二笔逾期交房违约金应以逾期交房时间(自2014年10月11日至2014年10月13日共计3天),以剩余房款1100000元为基数按照日万分之一计算,从2014年10月14日计算至实际支付之日止。
关于剩余房款迟延到账的原因,原告表示之前一直未收到开发商办理贷款的通知,直到收到被告2014年10月7日发出的办理贷款手续通知后才一次性交纳剩余房款。
四、法院判决
1、被告北京X公司给付原告姜某逾期交房违约金15407.42元;
2、被告北京X公司给付原告姜某逾期交房违约金的利息(以人民币15407.42元为基数,按人民银行同期存款利率,自2014年11月14日计算至实际给付15407元之日止);
3、驳回原告姜某的其他诉讼请求。
五、律师点评
法条索引:
依法成立的合同,对当事人具有法律约束力。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。当事人对自己提出的主张,有责任提供证据。
案件透析:
原被告所签订的商品房预售合同,当事人意思表示真实,内容未违反国家法律法规的强制性规定,应认定合法有效,各方当事人应当依约履行。
关于原告主张逾期交房违约金15407.42元,涉案房屋应于2014年5月31日交付,但被告直至2014年10月14日才向原告交付涉案房屋,根据合同约定迟延交付房屋,被告应给付已付房款的日万分之一的违约金;原告于2014年10月10日交付被告剩余房款,至此,原告已交付全部房款,故参照合同中关于逾期交房违约金的约定条款,被告应支付自2014年10月11日至2014年10月14日期间的逾期交房违约金。
关于原告主张上述应付款项利息,据合同约定,迟延交房违约金应在该商品房实际交付之日起30日内给付,故被告应于2014年11月13日之前给付迟延交房违约金,逾期应支付相应利息。
关于被告辩称“涉案房屋达到交付条件之日起,原告没有全额交付房款,其公司不应承担逾期交房违约金”,因被告无证据证明其主张,故对其抗辩意见法院不予采纳是正确的。
提示:商品房买卖中,开发商以各种有理由延期交房已屡见不鲜,民事责任的承担一定程度上有赖于民事活动各方的约定,建议买房时在合同中做好相关责任约定,一旦权利遭受侵害,拿起法律武器,依法维权。
发布咨询
相关文章
相关法律知识
最新文章
- 孙子接受祖父母房屋赠与后逼迫老人搬离,法院判决撤销赠与
- 拒绝检修公共排水管,致楼下房屋渗漏水受损,物业公司、楼上业主各半承担赔偿责任
- 开发商交付的房屋存在严重质量问题,买受人能否拒绝收房?
- 恶意串通买卖他人抵押房产被判无效
- 【典型案例】经济适用房的产权权属如何认定?
- 律师解析一起情侣间以买卖名义赠予房屋后一方起诉合同无效案例
- 借名买房,没有签署合同,出名人不认可,己方能否要回房屋
- 父母共同房屋,母亲去世,父亲私自处置,子女起诉无效案例
- 父亲名下房屋,部分子女主张借名买房,法院如何让判断归属
- 夫妻为借款将房屋以买卖名义抵押给债权人,后起诉合同无效案例
- 非本村成员购买宅基地签署合同,卖方起诉无效纠纷
- 夫妻离婚后,一方不愿分割共同房产怎么办
- 签约后交付前房屋变“凶宅”,谁该担责?
- 原告王某与被告黎某等房屋租赁合同纠纷一案的成功案例
- 再审申请人与被申请人房屋买卖合同纠纷一案的成功案例