本律师成功代理一起疑难复杂的承揽合同纠纷案,充分维护了委托人合法权益
发布日期:2024-10-07 作者:李广成律师
代 理 词尊敬的审判员:本律师担任本案原告山西XX科技有限公司(以下简称原告)与被告XX建设集团有限公司(以下简称被告)承揽合同纠纷一案的诉讼代理人。经认真了解案情,详细查阅相关材料,参加本案庭审,代理人李广成律师现根据本案事实并结合我国现行相关法律法规,发表以下代理意见:本诉部分一、案涉工程已验收合格,不存在任何质量问题。1、案涉工程安装调试完工后,当班班长签字确认工程设备连续72小时运行状况为正常。2、案涉工程经第三方山西XX环境监测有限公司检测,各项指标结果均为合格,检测结果达到双方约定的标准,根据《合同技术文件》1.1.9条之约定,案涉工程视为验收合格。被告所谓在验收时发现工程存在质量问题的说法,毫无依据。3、案涉工程经试运行、检测合格后交付业主投入使用,业主接收工程并实际运行已3年之久,期间,并未对工程质量提出任何异议。而且,在工程检测合格后,被告已按约支付了部分(检测合格)进度款,这也证明被告认可工程质量是合格的。二、案涉工程已经第三方检测为合格,且两年质保期已满(从2021年1月26日检测合格至2023年1月26日),根据《承包合同》第五条之约定,被告应向原告支付剩余全部合同款。三、被告未按《承包合同》第五条的约定履行支付款项义务,至今仍拖欠原告工程款项,其行为已构成违约,除应当立即向原告支付上述拖欠款项外,还应当向原告支付相应的逾期付款(利息)损失。
反诉部分一、XX县热力有限公司被环保部门罚款不是原告的原因导致的,相应罚款不应当由原告承担。1、XX县热力有限公司被罚款是由于该公司为了节省运行成本,不投放或少投放脱硫剂甚至偷排SO2等污染物排放超标导致的,并非因工程存在质量问题,因为案涉工程在交付运营时已验收合格,不存在任何质量问题。2、SO2等污染物排放超标不等同于工程质量存在问题,因为,即使工程质量合格,如果在实际使用和运行过程中,操作不当或不规范也会出现SO2等污染物排放超标的现象。因此,污染物排放超标不能证明工程质量存在问题。3、《承包合同》第九条第4项约定“在保修期内因原先检测不合格,给业主造成的罚款由乙方承担,从质保金内扣除”,但本案中,案涉工程已检测合格,且两次罚款也并非发生在保修期内,因此,罚款不应当由原告承担。综上,被告提供的证据不能证明工程质量存在问题,更不能证明两次罚款是因为工程质量存在问题所导致。因此,被告要求原告支付罚款的反诉请求,缺乏依据,不能成立。二、除尘布袋不存在任何质量问题,更换布袋产生的费用不应当由原告承担。1、被告未提供任何证据可以证明布袋存在质量问题。2、2022年7月17日的《分析会会议纪要》不能证明布袋存在质量问题。根据《分析会会议纪要》内容可知,参会各方在现场抽查时发现布袋存在覆膜脱落等现象,但对于导致上述现象的原因,各方都不清楚,于是,各方一致同意(会议纪要上有各方的签字为证)由布袋厂家对布袋进行检测。因此,《分析会会议纪要》不能证明布袋存在质量问题。3、根据厂家2022年7月28日出具的检测结论“检测表面膜的情况及纤维内部情况分析膜受损脱落因超温所致”可知,布袋损坏的原因为超温。2022年8月2日,布袋厂家就布袋检测结果函告原告,称“除尘布袋覆膜脱落是由于其运行过程中受烟气温度过高而引起的,我方除尘布袋承受的最高温为150℃,温度过高造成除尘布袋的损伤,不属于我公司产品有质量问题。由于除尘布袋的损伤,是因用户方的因素造成的,故我公司对此批除尘布袋不负任何责任!”据此,布袋损坏是由于XX县热力有限公司的锅炉在实际运行过程中,烟气温度过高,超过了《合同技术文件》约定的设计参数(锅炉排烟温度为140℃),超出了布袋可以承受的使用温度范围,而并非由于布袋存在质量问题。4、原告提供的十三张锅炉实际运行工况照片(原件见光盘),充分证明锅炉的实际运行温度超过了布袋可以承受的温度范围,超过了《合同技术文件》中约定的技术设计参数,该组证据也可以和布袋厂家出具的检测结果相互印证,足以证明导致布袋损坏的原因是锅炉温度过高(超过150 ),而非被告所谓的存在质量问题。5、根据《承包合同》第九条第3项“……,因乙方原因造成返修的费用,甲方在保修金内按照维修费用双倍扣除,不足部分,由乙方支付”之约定,在布袋损坏并非因原告原因导致的情况下,布袋损坏的责任及由此产生的费用与原告无关,不应当由原告承担。综上,布袋不存在质量问题,布袋损坏系锅炉烟气温度过高所导致,被告要求原告支付维修费用的反诉请求,缺乏事实和法律依据,不能成立。综上所述,本律师认为,原告的诉讼请求具有事实和法律依据,应予支持;被告的反诉请求缺乏事实和法律依据,应予驳回。请人民法院查明事实,依法维护原告的合法权益。代理人:李广成律师
相关法律问题
- 律师必须与委托人签订委托代理合同后,才有资格到看守所会见嫌疑人吗 13个回答0
- 委托中介跑路&租赁合同未到期&房东提前收房&该如何维护自己的合法权 10个回答0
- 如何合法解除律师委托代理合同 8个回答20
- 我在没有和a律师签署委托代理合同的情况下和他交涉了很多有关案情的 9个回答0
- 以欺骗的手段签的合同,该如何维护自己的合法权益? 8个回答0
发布咨询
推荐律师
吴丁亚律师
北京海淀区
北京海淀区
朱学田律师
山东临沂
山东临沂
潘学平律师
广西来宾
广西来宾
韩建业律师
北京东城区
北京东城区
李永专业律师
河南信阳
河南信阳
黄文坚律师
广西贵港
广西贵港
高洪祥律师
黑龙江黑河
黑龙江黑河
上海择平律师事务所律师
上海黄浦区
上海黄浦区
周磊律师
江苏无锡
江苏无锡
相关文章
- 本律师成功代理一起医疗损害责任纠纷案件,依法维护了委托人(本案被告)的合法权益,
- 本律师成功代理一起抚养费纠纷案,最终双方达成调解,充分维护了委托人的合法权益,委
- 本律师成功代理一起快递服务合同纠纷案,委托人获得完全胜诉。
- 太原李广成律师成功代理一起合同纠纷案,本诉和反诉均获得胜诉,最大限度维护了委托人的合法权益。
- 本律师成功代理一起承包经营合同纠纷案,本诉和反诉均获得胜诉,最大限度维护了委托人的合法权益。
- 本律师成功代理一起医疗损害责任纠纷案,最大限度维护委托人合法权益,现将本案民事起诉状予以发布。
- 本律师成功代理一起撤销抵押登记的行政诉讼案,二审法院撤销一审裁定,并指令一审法院继续审理,委托人合法权益得以有效维护。
- 本律师成功代理一起疑难复杂民间借贷纠纷案,委托人获得完全胜诉
- 本律师成功代理一起因用人单位单方调岗降薪引发的劳动争议案胜诉,充分维护委托人合法权益
- 本律师成功代理一起授权加盟经销品牌家居产品引发的合同纠纷案,为委托人追回部分损失,最大限度维护其权益
相关法律知识
最新文章
- 被欺骗转让股权,登记为公司股东和法定代表人,可以依法维权
- 别把“朋友”当真友,借钱不还被判决
- 不给货款,谎编证据,法院直接判决偿还
- 欠款不还,缺席判决
- 送货单能否作为买卖合同付款依据
- 特定物交易中欺诈行为的认定
- 本律师成功代理一起疑难复杂的网红经纪服务合同纠纷案,委托人获得完全胜诉。
- 本律师成功代理一起疑难复杂的承揽合同纠纷案,充分维护了委托人合法权益
- 买卖合同纠纷典型案例
- Y某诉CYJ租赁合同纠纷案
- 定做合同中双方均主张对方违约,违约责任如何认定?
- 建筑施工合同一款两付案中案
- 独家委托协议生效后,又通过其他中介售房,原中介可否主张违约金?
- 购房多年未过户,房主又将房屋抵押贷款,购房人如何维权?
- 潍坊市寒亭区交通事故案件代理纪实