本案有无超过法定期限
www.110.com 2010-07-23 14:55
一、当事人的基本情况
上诉人?熢?审原告 广东省第八建筑工程公司海南公司?熂虺坪D瞎?司 被上诉人?熢?审被告 海南狮城度假村有限公司简称狮城度假村公司
二、主要案情
1997年12月8日上诉人海南公司乙方与被上诉人狮城度假村公司甲方签订《合同书协议条款》,约定:由上诉人海南公司承建被上诉人狮城度假村公司位于文昌市清澜镇高隆湾狮城度假村全部工程项目,4层框架结构,总面积为7225平方米。工程造价为每平方米740元。工期365天,自1997年12月10日起至1998年12月9日止。违约责任为:若甲方不能按合同规定拨付工程款,乙方不能按合同工期完成本工程,均按工程总造价的2%处以罚金,不按时付款利息率,按国家银行现行同期率规定,由甲方负责偿付给乙方。合同还对双方责任、工程验收和保修、安全施工等方面作了约定。合同签订后,上诉人海南公司依合同约定进场施工,在施工过程上,被上诉人狮城度假村公司于1998年8月11日向上诉人海南公司发出顺延工期通知,确定工期顺延为二年?熂?97年12月至99年12月 。2000年12月20日双方进行结算,确认上诉人海南公司实际完成工程量为6,614,124??15元,被上诉人狮城度假村公司实付工程款为5,631,000元,实欠工程款为983,124??15元。结算后,被上诉人狮城度假村公司未能付款,双方于2002年12月22日签订《协议书》,协议主要约定:一、甲方承认欠乙方工程款项总额人民币为:146万元;二、甲方承诺:分三期付清工程款给乙方。即2003年1月25日前付70万元;2003年2月25日前付40万元;2003年4月30日前付36万元。三、甲、乙双方商定把三栋别墅收尾工程做完,收尾工程造价为410,000元,双方商定工期为三个月,乙方收到甲方付所欠工程款总额110万元后五天内组织工人进场施工,施工工期从乙方工人进场第二天算起。协议签订后,被上诉人狮城度假村公司没有支付工程款,上诉人海南公司因而也没有组织工人进场施工,双方因此引起纠纷。上诉人海南公司向原审法院起诉,要求被上诉人人狮城度假村公司支付工程款146万元、材料损失费33,960元、值班人员工资30,418??35元、利息36,674元、违约金132,282??48元,合计1,693,334??83元;并要求确认对承包建设的工程价款享有优先受偿权。原审法院经调解,上诉人海南公司同意被上诉人狮城度假村公司所欠工程款减为128万元。据此作出如下判决:一、被告海南狮城度假村有限公司拖欠原告广东省第八建筑工程公司海南公司工程款等人民币1,416,674元,限于本判决生效后三个月内付清;二、驳回原告的其他项请求。一审宣判后,海南公司不服向海南中级法院提起上诉。
上诉人?熢?审原告 广东省第八建筑工程公司海南公司?熂虺坪D瞎?司 被上诉人?熢?审被告 海南狮城度假村有限公司简称狮城度假村公司
二、主要案情
1997年12月8日上诉人海南公司乙方与被上诉人狮城度假村公司甲方签订《合同书协议条款》,约定:由上诉人海南公司承建被上诉人狮城度假村公司位于文昌市清澜镇高隆湾狮城度假村全部工程项目,4层框架结构,总面积为7225平方米。工程造价为每平方米740元。工期365天,自1997年12月10日起至1998年12月9日止。违约责任为:若甲方不能按合同规定拨付工程款,乙方不能按合同工期完成本工程,均按工程总造价的2%处以罚金,不按时付款利息率,按国家银行现行同期率规定,由甲方负责偿付给乙方。合同还对双方责任、工程验收和保修、安全施工等方面作了约定。合同签订后,上诉人海南公司依合同约定进场施工,在施工过程上,被上诉人狮城度假村公司于1998年8月11日向上诉人海南公司发出顺延工期通知,确定工期顺延为二年?熂?97年12月至99年12月 。2000年12月20日双方进行结算,确认上诉人海南公司实际完成工程量为6,614,124??15元,被上诉人狮城度假村公司实付工程款为5,631,000元,实欠工程款为983,124??15元。结算后,被上诉人狮城度假村公司未能付款,双方于2002年12月22日签订《协议书》,协议主要约定:一、甲方承认欠乙方工程款项总额人民币为:146万元;二、甲方承诺:分三期付清工程款给乙方。即2003年1月25日前付70万元;2003年2月25日前付40万元;2003年4月30日前付36万元。三、甲、乙双方商定把三栋别墅收尾工程做完,收尾工程造价为410,000元,双方商定工期为三个月,乙方收到甲方付所欠工程款总额110万元后五天内组织工人进场施工,施工工期从乙方工人进场第二天算起。协议签订后,被上诉人狮城度假村公司没有支付工程款,上诉人海南公司因而也没有组织工人进场施工,双方因此引起纠纷。上诉人海南公司向原审法院起诉,要求被上诉人人狮城度假村公司支付工程款146万元、材料损失费33,960元、值班人员工资30,418??35元、利息36,674元、违约金132,282??48元,合计1,693,334??83元;并要求确认对承包建设的工程价款享有优先受偿权。原审法院经调解,上诉人海南公司同意被上诉人狮城度假村公司所欠工程款减为128万元。据此作出如下判决:一、被告海南狮城度假村有限公司拖欠原告广东省第八建筑工程公司海南公司工程款等人民币1,416,674元,限于本判决生效后三个月内付清;二、驳回原告的其他项请求。一审宣判后,海南公司不服向海南中级法院提起上诉。
- 上一篇:受害人的遗腹子该不该获得司法救济
- 下一篇:从一案例看民事检察监督中调查取证之必要性
相关文章
- ·本案有无超过法定期限
- ·提工伤认定申请超过法定期限 姜堰法官调解一起
- ·吉利区城市信用社超过法定保证期限诉连带责任
- ·吉利区城市信用社超过法定保证期限诉连带责任
- ·申请行政复议超过法定期限不予受理
- ·申请行政复议超过法定期限不予受理
- ·申请行政复议超过法定期限的不予受理
- ·吉利区城市信用社超过法定保证期限诉连带责任
- ·刑事拘留有无法定期限
- ·山东省规定城市房屋拆迁期限不得超过1年
- ·离婚官司中的法定期限
- ·本案当事人能否签订无固定期限劳动合同
- ·超过起诉期限的举证
- ·谈本案是否已超过诉讼时效
- ·本案中建公司的诉讼请求是否超过诉讼时效
- ·也谈本案是否已超过诉讼时效
- ·法定期限内未申请执行权利丧失 双方签订新的还
- ·恪守法定期限 确保司法公正
- ·本案是否超过诉讼时效?
- ·本案长城资产管理公司的主张是否超过诉讼时效
最新文章
推荐文章