因发包人的原因致使工程停建、缓建的将发生什
www.110.com 2010-07-07 14:11
发包人因自身原因致使工程停建、缓建的,发包人应当承担违约责任。首先,发包人应当采取必要措施,弥补或者减少损失,同时应当排除障碍,使承包人尽快恢复建设工作。如承包人在施工中发现设计有错误和不合理之处,应当通知发包人,发包人在接到通知后,应当及时与合同设计人等有关单位研究确定修改意见或者变更设计,并及时将修订后的设计文件送交承包人。发包人还应当赔偿承包人在停建、缓建期间的损失,包括停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压所造成的损失和实际发生的费用。
- 上一篇:提供协作条件的概念定义,提供协作条件违约将
- 下一篇:建筑工程合同
相关文章
- ·发包人造成工程停建、缓建承包人如何应对
- ·承包商和发包人共同成为拖欠工程款案的被告
- ·车辆被承包运营,发包人是否承担赔偿责任?
- ·房屋倒塌砸残看夜雇工 雇主及发包人遭遇索赔
- ·雇员受损,有过错的发包人应与雇主承担共同侵
- ·承包工程发生工伤事故,发包方是否承担赔偿责
- ·工程欠款的四点原因
- ·非政府性投资项目拖欠工程款的原因
- ·非政府性投资项目拖欠工程款原因
- ·非政府性投资的建设项目拖欠工程款的原因
- ·雇员施工时受伤 发包人选任不当连带赔偿
- ·人身损害中如何确定为定作人或发包人的责任
- ·发包人基于选任不当对承包人的雇员承担连带赔
- ·因不可抗力或者其他不能归责于双方的原因致使
- ·工程欠款的四点原因
- ·非政府性投资项目拖欠工程款原因
- ·当前公路工程质量事故频发原因及对策
- ·发包人可以通过哪些途径取得总包人转包的证据
- ·建设工程施工合同分包及转包纠纷产生的原因
- ·承包方违约多次转包致使工程误期,应负违约责任