工程施工
建筑安装工程承包合同(B)
发包方(甲方):________________________________
地 址:____________ 邮码____________ 电话____________
法定代表人:____________ 职务____________
承包方(乙方):________________________________
地 址:____________ 邮码____________ 电话____________
法定代表人:____________ 职务____________
依照《中华人民共和国》和________市的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。
第一条 工程项目
一、工程名称:________________
二、工程地点:________________
三、工程编号:________________
四、工程范围和内容:全部工程建筑面积________平方米。(各单项工程详见工程项目一览表)
五、工程造价:全部工程施工图预算造价人民币________元,其中:人工费________元。(各单项工程详见工程项目一览表)
第二条 工程期限
一、开竣工日期:依照国家颁布的工期定额,经双方商定,本合同工程开竣工日期如下:
全部工程自________年____月____日开工,至________年____月____日竣工。(各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表)
二、施工前各项准备工作,双方应根据工程协议书中第三条规定,分别负责按时完成。
三、在施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。顺延期限,应由双方及时协商,签订协议,并报有关部门备案。
1.由于人力不可抗拒的灾害,而被迫停工者;
2.因甲方变更计划或变更施工图,而不能继续施工者;
3.因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求,而被迫停工或不能顺利施工者。
第三条 物资供应
一、全部工程所需的物资按下列第( )项供应方式办理:
1.特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品,均由甲方负责采购,供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应。
2.统配、部管材料,由乙方负责办理申请、订货、调剂合用,特殊材料及统配、部管的机电产品,由甲方负责采购供应至乙方指定地点,其他材料均由乙方负责采购供应。
3.包工不包料工程,全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。
4.其他方式:______________________________________________________________
相关文章
- ·水运工程施工监理合同范本(试行)
- ·模板单项工程承包施工合同范本
- ·2010钢筋单项工程承包施工合同范本
- ·最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案
- ·最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案
- ·签订建设工程施工合同应注重的几个问题
- ·建设工程施工合同问题
- ·家庭装修合同书样本(工程施工)
- ·某建筑公司与某建设工程公司建设工程施工合同
- ·成都仲裁:建设工程施工合同无效纠纷案
- ·工程建设招标投标合同范本
- ·国际土木建筑工程承包合同范本
- ·武汉市家庭居室装饰装修工程施工合同
- ·北京市房屋建筑修缮及装修工程施工合同
- ·建筑工程施工合同法
- ·Y集团建筑工程施工合同纠纷案
- ·浅谈建筑工程施工合同管理
- ·永跃恒公司建筑工程施工合同纠纷
- ·建筑工程施工合同补充协议
- ·建筑工程施工合同管理