原告北京沙沸派尔信息技术有限公司，住所地北京市海淀区X村X街X号X号楼x。
法定代表人徐某某，董事长。
委托代理人李松林，北京市汇昕律师事务所律师。
委托代理人高炬，北京市汇昕律师事务所律师。
被告天津市华爱广告文化发展有限公司，住所地天津市津南区X镇工业区（现经营地天津市南开区X路花园别墅3－X号）。
法定代表人孙某，总经理。
原告北京沙沸派尔信息技术有限公司（以下简称沙沸派尔公司）诉被告天津市华爱广告文化发展有限公司（以下简称华爱公司）承揽合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告沙沸派尔公司委托代理人李松林、高炬到庭参加了诉讼。被告华爱公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告沙沸派尔公司诉称：2004年5月，我公司与华爱公司签订《动画片制作合同书》，委托华爱公司制作《沙沸派尔》动画形象宣传片，华爱公司应于合同签订后三日内提交方案策划、创意、工作进度表、建议等书面材料，经确认后，按我公司确认的方案制作动画片。违约责任为：违约方支付合同总款10%的违约金。合同签订后，我公司依约支付40％合同款，即x元，但华爱公司一直未能履行合同义务。我公司于2004年7月22日致函华爱公司，敦促其履行合同义务，又于9月2日向其发出律师函，通知华爱公司解除合同、返还制作费用，但华爱公司均未予理睬。故诉至法院，请求判令：1、解除双方签订的《动画片制作合同书》；2、华爱公司返还预付的制作费x元；3、华爱公司支付违约金8440元。诉讼费用由华爱公司负担。
被告华爱公司未到庭，亦未提交书面答辩意见。
原告沙沸派尔公司向本院提交如下证据：1、《动画片制作合同书》；2、收据；3、2004年7月22日律师函和特快专递的回执单；4、2004年9月2日律师函和特快专递的回执单;5、华爱公司2004年8月传给沙沸派尔公司周总的传真。
原告沙沸派尔公司的证人周庆华出庭作证，对代表沙沸派尔公司筹建处与华爱公司签订合同的过程等情况出具证言。
被告华爱公司未向本院提交任何证据。
经审核以上证据，并结合当事人当庭陈述，本院对案件事实确认如下：
2004年5月之前，沙沸派尔公司的名称已经核准下来，但尚未获得工商登记。周庆华作为筹建该公司的大股东、总经理，负责公司筹建工作，代表筹建处与华爱公司协商签订合同，目的是赶在6月1日前完成宣传片，向公众宣传沙沸派尔公司的儿童安全产品——智能卡。
同年5月，沙沸派尔公司筹建处与华爱公司签订《动画片制作合同书》，合同内容主要包括：沙沸派尔公司委托华爱公司制作《沙沸派尔》动画形象宣传片，以全面、充分地宣传自己的产品。宣传片长度5分钟，语种为普通话，内容按照沙沸派尔公司确认的设计方案进行制作。沙沸派尔公司的义务为：提供宣传片所需的文字资料、形象资料、企业名称、标识等宣传性资料；提供宣传片所需的产品、及时对华爱公司的工作或请示做出确认或提出修改意见、及时付款。华爱公司的义务包括：于合同签订后三日内，制定动画形象宣传片的设计方案、全部具体制作环节及工作进度表，提供为实现本合同目的的建议，并向沙沸派尔公司提交上述工作的书面材料和具体工作人员名单；按照沙沸派尔公司提交的工作进度表及时完成工作；提供广告片所需音乐，于2004年5月30日提交该项工作成果及相关文件；动画形象宣传片制作完成后，按照工作进度表提交全部工作资料和工作成果（包含但不限于：5分钟宣传片、30秒、10秒广告片、形象建模等相关技术资料）等。广告片制作拍摄费用为x元。付款方式为：沙沸派尔公司应于签订合同三日内，预付华爱公司全部制作费用的40％（计x元），收到该笔款项后，华爱公司应即安排前期工作；视频工作完成后，沙沸派尔公司审验合格，支付全部制作费用的40％（计x元），华爱公司安排音频工作；全部制作完成后，华爱公司应及时通知沙沸派尔公司，并向其结交全部工作资料和工作成果（包含但不限于：播出专用x带2盒，DVD母盘2张），沙沸派尔公司应在接到通知后检验制作效果，在确认符合要求后，付清尾款x元。违约责任为：如任何一方在履行过程中出现违约情形，违约方应按本合同约定总款的10％支付违约金，不足以弥补对方损失的，还应承担相应的赔偿责任。合同并对诉讼管辖法院等进行了约定。
2004年5月18日，沙沸派尔公司筹建处向华爱公司支付首笔款项x元。
2004年7月23日，原告委托代理人向华爱公司发出律师函，称：华爱公司至今未如约履行合同，沙沸派尔公司本着友好合作的态度再给华爱公司一段履约时间，如在2004年7月26日前华爱公司仍不能依合同约定全面履行合同，将解除合同，并依法追究法律责任。
2004年8月17日，华爱公司向沙沸派尔公司周庆华发去传真的《修整方案》，主要内容包括：通过8月10日与沙沸派尔公司周总对专题片的沟通，返津后华爱公司召开会议，拟定修正方案，以完善沙沸派尔专题片工作：于即日起三个工作日内将确认脚本中涉及人物原创形象修改并对形象画纲提案，如需修改于提案后三日内再行提案；形象确认后，建议此专题片风格设计为二维、三维相结合形式，“沙沸派尔狗”始终以三维形式出现，此工作需20个工作日；工作过程中请儿童及家长、沙沸派尔公司决策人员参与指导；建立“沙沸派尔工作组流程”；刻录专题片VCD光盘1000份及相应包装；策划并执行推广活动；举办新闻发布会等。《修整方案》后用手写字体注明：“因此方案起草于5日前，其间未能有沟通机会，故方案中第七项已无工作时间完成，因此取消，其方式望能商讨。”
2004年9月3日，原告委托代理人再次向华爱公司发出律师函，称：因华爱公司的工作不符合合同约定，延误了沙沸派尔公司的宣传、经营工作，造成很大损失，要求解除双方之间的《动画片制定合同书》，华爱公司退还已支付的x元。上述两份特快专递的邮寄地址均为：天津市南开区X路花园别墅3－X号。
2004年9月8日，沙沸派尔公司取得营业执照。
以上事实，有原告的证据1、2、3、4、5、原告营业执照及本院开庭笔录在案佐证。
本院认为，虽然2004年5月时，沙沸派尔公司尚未取得营业执照，但其公司名称已得到核准，为了公司成立后工作的顺利开展，其可以公司筹建处的名义对外签订相关合同。沙沸派尔公司筹建处与华爱公司签订的合同，标的是沙沸派尔公司儿童安全智能卡的广告宣传片，目的是进行产品宣传，为将来公司成立后产品的推广进行准备。该合同是双方的真实意思表示，不违反法律的强制性规定，应属有效，双方当事人均应依约严格履行合同。沙沸派尔公司成立之后，其筹建处对外所签订合同的权利义务由其承继，对此华爱公司作为一个通常的市场交易主体是明知的，故沙沸派尔公司起诉华爱公司要求解除合同、返还预付款、支付合同约定的违约金，主体适格。
按照合同约定，华爱公司应在签订合同后三日内完成制定动画形象宣传片的设计方案等工作；于2004年5月30日提供广告片所需音乐及相关文件，交付五分钟宣传片、30秒、10秒广告片、形象建模等相关技术资料。但在沙沸派尔公司筹建处依约支付首笔款项的情况下，其却未能按照约定交付相关的工作成果和文件，构成违约。对此，沙沸派尔公司筹建处本着友好合作的态度，再行给其履约时间上的宽限，但其仍未能按时提供符合要求的成果。沙沸派尔公司筹建处只得再次以律师函的形式通知其解除合同、返还预付款项。本院认为，考虑华爱公司长时间的、多次的拖延，以及双方之间合同的目的性、时间性，华爱公司的行为使得双方之间信任和合作的基础丧失，已经构成根本违约。沙沸派尔公司的诉请于法有据，本院予以支持。被告华爱公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，不影响本院依据查明的事实，依法作出裁判。
综上，本院依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条、《中华人民共和国合同法》第八条、第九条、第六十条、第九十四条第（三）款、第九十六条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条第一款之规定，判决如下：
一、解除原告北京沙沸派尔信息技术有限公司与被告天津市华爱广告文化发展有限公司签订的《动画片制作合同书》；
二、被告天津市华爱广告文化发展有限公司于本判决生效之日起十日内向原告北京沙沸派尔信息技术有限公司返还预付的制作费三万三千七百六十元；
三、被告天津市华爱广告文化发展有限公司于本判决生效之日起十日内向原告北京沙沸派尔信息技术有限公司支付违约金八千四百四十元。
案件受理费一千六百九十八元（原告已预交），由被告天津市华爱广告文化发展有限公司负担，于本判决生效之日起七日内交纳。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，并交纳上诉案件受理费一千六百九十八元，上诉于北京市第一中级人民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。
审判长马秀荣
代理审判员李颖
代理审判员卢正新
二ΟΟ五年三月十八日
书记员王克楠
==========================================================================================
为尽量避免给当事人造成不良影响，经当事人本人申请110.com将对文章内容进行技术处理，点击查看详情。
==========================================================================================
