原告曹某某（又名曹某峰），男，X年X月X日出生，汉族，农民，住（略）。
委托代理人郭湘粤，湖南星河律师事务所律师。一般授权。
被告湖南省第六工程公司郴州永安公路工程第六合同标段项目经理部，住所地湖南省永兴县X镇X村光明组。
负责人王某某，男，该项目部经理。
委托代理人刘振军，湖南楚瑞律师事务所律师。特别授权。
原告曹某某诉被告湖南省第六工程公司郴州永安公路工程第六合同标段项目经理部买卖合同纠纷一案，本院于2009年4月7日立案受理后，依法组成合议庭于2009年5月12日公开开庭进行了审理。原告诉称：2008年11月1日，原、被告签订了一份《砂砾供应合同》，合同约定原告代砂砾单价（55.8元+55.6元）÷2＝56.2元/m³，供应砾石桩号为K62+600～K64+600共2公里。合同签订后甲方项目经理王某某及项目部刘工程师于2008年12月27日到达原告位于黄泥乡X排楼组的砂砾场，现场鉴定该地砂砾合格，并通知原告供货。原告2008年12月29日开始供货，共计送了41车砂砾约230m³。但原告发现，早在2008年12月18日开始，被告已另外通知他人在原告合同段供货。虽然原告多次提出异议，但被告无故违约，执意不愿信守合同，导致原告合同无法履行。为此被告应承担违约责任。现诉至法院，请求法院判令被告赔偿：一、原告为履约而发生的砂砾场投资损失费用x元；二、原告履行合同后预期可得利润x元。
被告辩称：第一，2008年11月1日原、被告之间确实签订了砂砾供应合同，按照合同约定，签字以后即生效，原告在合同签订以后迟迟不能供应砂砾，直到12月29日才向被告供货。事实上是原告违约在先，并构成违约，从签订合同到供货共1个月28天而因为原告迟延供应砂砾，导致被告的合同项目部工期跟不上，受到业主多次的戒勉；第二，原告供应的砂砾质量不合格，原告12月29日到12月30日共送了砂砾41车，因质量不符合合同要求，业主请的监理公司当时就要求被告把这41车砂砾全部清除出场，被告考虑到原告的损失，想尽一切办法还是把砂砾用掉了，并把帐都结清了。但当时被告就通知到原告，因为砂砾不合格构成违约，2009年元月被告就与原告解除合同了。
经审理查明：2008年11月1日，原、被告签订了一份《砂砾供应合同》，合同约定原告供砂砾单价为56.2元/m³[（55.8元+56.6元）÷2]，供应砂砾桩号为K62+600～K64+600共2公里。原、被告签订合同后，原告于2008年11月2日与陈盛瑶签订《承包砂洲转让协议书》，合同约定陈盛瑶将自己从大江边村X组承包的位于大江边桥下游约一百米处的泥沙洲（约百米长）的开采权转让给原告，合同转让期限从2008年11月起至2009年1月止，转让费4万元。2008年12月27日，被告项目经理王某某等人来到黄泥乡X排楼组的砂砾场查看了该地的砂砾后，原告按被告的通知于2008年12月29日开始供应被告砂砾，共计送41车约230m³。被告于2009年1月6日付款x元。但是，原告发现被告未按合同约定由原告供应该合同段的砂砾，还有另外其它的人在该合同段供应砂砾，原告多次向被告提出异议，被告仍未遵守合同约定，致使原告不能依约按照备料供应砂砾，原告以被告的违约行为使原告为履约而发生砂砾场投资损失费用x元和原告履行合同后预期可得利润x元为由向本院提起诉讼。
本案在审理过程中，经本院主持调解，双方当事人自愿达成如下协议：
一、被告湖南省第六建筑公司郴州永安工程第六合同段项目部赔偿原告曹某某的经济损失x元，此款于2009年8月10日前一次性付清；
二、双方其它无争议；
三、案件受理费减半收取2086元，由原、被告各承担1043元。
双方当事人一致同意本调解协议自双方在调解协议上签字或捺印后即具有法律效力。
上述协议，不违反法律规定，本院予以确认。
审判员李勇
审判员王某亮
代理审判员丁秋萍
二○○九年八月五日
书记员马佳伶
==========================================================================================
为尽量避免给当事人造成不良影响，经当事人本人申请110.com将对文章内容进行技术处理，点击查看详情。
==========================================================================================
