原告：黔江民族医院。
法定代表人：张某甲，该院院长。（未到庭）
委托代理人：贺兴中、张某乙，重庆光界律师事务所律师，特别代理。
被告：蒲某，男，民族年龄不详，住（略），电话x。（未到庭）
被告：张某丙（又名张某），男，年龄民族不详，黔江区人民政府防空办公室干部，电话x。（未到庭）
委托代理人：李科、张某丁，重庆纵深律师事务所律师，特别代理。
原告黔江民族医院与被告蒲某、张某丙建设工程承包合同纠纷一案，本院受理后，依法由审判员张远义、舒翠萍、杨富森组成合议庭，于2009年8月13日公开开庭进行了审理，原告黔江民族医院的委托代理人贺兴中、张某乙，被告蒲某、张某丙的委托代理人李科、张某丁到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称：原告黔江民族医院综合大楼工程需平整地基和修建挡土墙，被告张某丙知悉后，于2007年11月7日前多次找原告法定代表人洽谈该工程的平整地基和挡土墙修建，原告法定代表人考虑到被告张某丙系自己侄儿，同意将此工程承包给被告张某丙，但被告张某丙考虑到自己是国家干部，遂叫其弟（蒲某）出面签订合同，于是，原告与被告蒲某于2007年11月7日签订《黔江民族医院正阳新建项目业务大楼平基和挡土墙修建合同》，该合同签订后，二被告就按合同的约定履行义务，履行至2008年5月23日就停工，至今拒不履行合同。停工后，原告与被告张某丙多次协商要求继续履行合同，二被告仍不履行合同，给原告造成严重的经济损失。故请求人民法院判令解除合同，并赔偿原告经济损失三万元。
原告为证明其主张，出示了以下证据：
1、黔江民族医院综合大楼平整地基和挡土墙合同。
2、借条7张。
3、项目部费用明细清单。
4、领条10张。
5、证人李宗荣的证词。
6、照片6张。
被告张某丙辩称：张某丙没有参与签订《黔江民族医院正阳新建项目业务大楼平基和挡土墙修建合同》，也没有参与该工程的具体实施，张某丙不是本案适格的被告。
被告蒲某辩称：2007年11月7日，原告与被告蒲某签订《黔江民族医院正阳新建项目业务大楼平基和挡土墙修建合同》后，被告蒲某于2007年11月14日进场施工。在施工过程中，因原告多次更改土石方和挡土墙的施工方案，致工程无法按期完成，被告并未违约；在原告的行为致被告蒲某无法继续履行合同约定的义务后，原告对被告已完成工程量进行了验收结算，该合同已实际终止。被告蒲某同意解除合同。
被告张某丙、蒲某为证明其主张，向法庭出示了以下证据：
1、被告签订的大楼平基和挡土墙合同。
2、施工日志。
3、施工图纸。
4、平基石方结算表。
5、大丫坨挡土墙结算方量表。
6、证人何成文的证词。
经审理查明：原告黔江民族医院与被告蒲某于2007年11月7日签订《黔江民族医院正阳新建项目业务大楼平基和挡土墙修建合同》，合同约定：业务大楼基础场平开挖和挡土墙修建工程从2007年11月9日起至2007年12月23日止，工期为45天，工程单价为挡土墙每立方米109元，基础平场挖填方及开石平场按工程量每立方米15.5元计算。在合同有效期内，双方无故终止合同和停止施工，赔偿对方损失10万元。合同签订后，被告蒲某于2007年11月14日进场施工，在施工过程中，原告先后多次更改土石方和挡土墙的施工方案，最后一次更改设计方案是在2008年3月20日。与此同时，被告蒲某在施工过程中放炮对周围民房造成了损害，导致其后来无法施工。于是，原告方对被告蒲某已实际完成的工程量进行了结算，双方现场代表签字并确认。此后，原、被告双方实际终止了合同的履行。
本院认为：原告主张解除《黔江民族医院正阳新建项目业务大楼平基和挡土墙修建合同》，因原告对被告蒲某已实际完成的工程量进行了结算，双方代表现场签字并确认，此后，原告与被告蒲某双方实际终止了合同的履行，本院对其主张予以支持。原告与被告蒲某在2007年11月7日签订的《黔江民族医院正阳新建项目业务大楼平基和挡土墙修建合同》，合同签订后，被告蒲某于2007年11月14日进场施工，在施工过程中，由于原告先后多次更改施工方案，导致被告无法按期施工，不属于被告蒲某的违约行为，不应承担其违约责任，本院对原告主张被告蒲某承担违约责任不予支持。原告无证据证明张某丙参与签订《黔江民族医院正阳新建项目业务大楼平基和挡土墙修建合同》，参与该工程的具体实施，被告张某丙不应是本案的适格的被告，故本院对原告主张被告张某丙承担违约责任的诉求不予支持。据此，《中华人民共和国合同法》第九十四条第一款第一项、二项、五项，第一百零七条，第二百八十四条，第二百八十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定判决如下：
一、解除原告黔江民族医院与被告蒲某签订的《黔江民族医院正阳新建项目业务大楼平基和挡土墙修建合同》；
二、驳回原告黔江民族医院的其他诉讼请求。
本案案件受理费550元，由原告黔江民族医院承担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第四中级人民法院。同时，直接向该院预交上诉案件受理费。递交上诉状后上诉期满七日内仍未预交诉讼费又不提出缓交申请的，按自动撤回上诉处理。
双方当事人在法定上诉期内未提出上诉或仅有一方上诉后又撤回的，本判决发生法律效力，当事人应自觉履行判决全部义务。一方不履行的，自本判决内容生效后，权利人可以向本院申请强制执行。申请执行的期限为二年，申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。该期限从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期限的，从法律文书生效之日起计算。
审判长张远义
审判员舒翠萍
审判员杨富森
二00九年八月三十一日
书记员唐先菊
==========================================================================================
为尽量避免给当事人造成不良影响，经当事人本人申请110.com将对文章内容进行技术处理，点击查看详情。
==========================================================================================
