原告：蒲某，男，苗族，生于1966年11月22日，个体户，住（略），身份证号：x。（未到庭）
委托代理人：李科，重庆纵深律师事务所律师，特别代理。
被告：黔江民族医院。住址：黔江区X街道办事处小广场处。
法定代表人：张某甲，该院院长。（未到庭）
委托代理人：贺兴中、张某乙，重庆光界律师事务所律师，特别代理。
原告蒲某与被告黔江民族医院建设工程承包合同纠纷一案，本院受理后，依法由审判员张远义、舒翠萍、杨富森组成合议庭，于2009年8月13日公开开庭进行了审理，原告蒲某的委托代理人李科，被告黔江民族医院的委托代理人贺兴中、张某乙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称：被告黔江民族医院与原告蒲某签订《黔江民族医院正阳新建项目业务大楼平基和挡土墙修建合同》，合同签订后，因被告还未绘制出相关图纸和征地纠纷，致使原告没能按约定时间进场施工。在施工过程中，因被告多次变更施工方案，致使原告多次被迫停工、窝工。被告的行为致原告无法继续履行合同约定的义务后，被告对原告已完成工程进行竣工验收，对工程量予以确认。之后，被告单方按原合同将工程款结算为x元。原告多次找被告协商，但被告不予理睬。故原告依法诉至法院，请求人民法院判令被告黔江民族医院结算并向原告蒲某支付工程款x元、滞纳金x元、多交爆炸物质管理费x元，合计x元人民币，并由被告承担本案的全部诉讼费。
原告为证明其主张，出示了以下证据：
1、被告签订的大楼平基和挡土墙合同。
2、施工日志。
3、施工图纸。
4、平基石方结算表。
5、大丫坨挡土墙结算方量表。
6、证人何成文的证词。
被告黔江民族医院辩称：被告与原告签订《黔江民族医院正阳新建项目业务大楼平基和挡土墙修建合同》后，原告履行至2008年5月23日就停工，至今拒不履行合同。停工后，被告与原告多次协商要求继续履行合同，原告仍不履行，给被告造成严重的经济损失。工程并未进行结算，平基方量未进行确认，是初始的方量，未实际审核，不能作为工程结算的依据。此外，爆炸物资管理费无依据，滞纳金因是被告严重违约，况且工程未进行结算，不应支持。
被告黔江民族医院为证明其主张，向法庭出示了以下证据：
1、黔江民族医院综合大楼平整地基和挡土墙合同。
2、借条7张。
3、项目部费用明细清单。
4、领条10张。
5、证人李宗荣的证词。
6、照片6张。
经审理查明：原告蒲某与被告黔江民族医院于2007年11月7日签订《黔江民族医院正阳新建项目业务大楼平基和挡土墙修建合同》，合同约定，业务大楼基础场平开挖和挡土墙修建工程从2007年11月9日起至2007年12月23日止，工期为45天，工程单价为挡土墙每立方米109元，基础平场挖填方及开石平场按工程量每立方米15.5元计算。在合同有效期内，双方无故终止合同和停止施工，赔偿对方损失10万元。合同签订后，原告蒲某按合同约定于2007年11月9日进场，但因被告还未绘制出相关图纸和征地纠纷，致使原告于2007年11月14日才进场施工，在施工过程中，被告先后多次更改土石方和挡土墙的施工方案，致使原告多次被迫停工、窝工，造成工期延误，并产生大量的机械设备费用损失。由于超过了合同约定的工期，相关的物价上涨，于是被告同意平基和挡土墙每立方米增加10-20元，并承诺完工后补偿被告。原告当即开始施工，但之后被告又多次对施工图纸进行修改。最后一次更改设计方案是在2008年3月20日。在施工过程中，因被告多次更改土石方和挡土墙的施工方案，致使原告多次被迫停工、窝工，大量的机械设备费用损失和工期延误。被告的行为致原告蒲某无法继续履行合同约定的义务后，被告于2008年5月16日对原告已实际完成的工程量进行了结算，此后，原、被告双方实际终止了合同的履行。双方代表现场签字并确认的平基土石方的结算工程量为x立方米，价款x元，大丫坨挡土墙工程量结算为1986.33立方米，价款x元，两部分合计来共x元，原告已领了x元工程款，扣除炮损x元，扣除石料款x元，工程款实际还剩x元。
本院认为：原告主张被告结算并支付工程款x元（其中平基开挖x元，挡土墙砌体x元，两部分合计x元，工程款部分原告已领了x，扣除炮损x元，扣除石料款x元，还剩x元），因被告对原告蒲某已实际完成的工程量进行了结算，双方代表现场签字并确认，工程已实际结算，被告应当支付原告工程款x元。对于原告要求被告支付x元滞纳金的主张，因双方自愿终止合同履行，并已结算，故不予支持。原告x元爆炸物质管理费的主张因原告无证据证明，故不予支持。依据《中华人民共和国合同法》六十条、第二百八十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定判决如下：
一、判令被告黔江民族医院在本判决生效后十日内支付原告蒲某工程款x元。
二、驳回原告蒲某的其他诉讼请求。
本案案件受理费5597元，由被告黔江民族医院承担。
如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍给付迟延履行期间的债务利息。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第四中级人民法院。同时，直接向该院预交上诉案件受理费。递交上诉状后上诉期满七日内仍未预交诉讼费又不提出缓交申请的，按自动撤回上诉处理。
双方当事人在法定上诉期内未提出上诉或仅有一方上诉后又撤回的，本判决发生法律效力，当事人应自觉履行判决的全部义务。一方不履行的，自本判决内容生效后，权利人可以向本院申请强制执行。申请执行的期限为二年，该期限从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期限的，从法律文书生效之日起计算。
审判长张远义
审判员舒翠萍
审判员杨富森
二00九年十月十四日
书记员唐先菊
==========================================================================================
为尽量避免给当事人造成不良影响，经当事人本人申请110.com将对文章内容进行技术处理，点击查看详情。
==========================================================================================
