原告俞X，男，X年X月X日出生，汉族，户籍所在地甘肃省兰州市XX，现住长沙市XX。
委托代理人伍XX，湖南XX律师事务所律师。
被告易X，男，X年X月X日出生，汉族，户籍所在地湖南省张家界市XX，现住长沙市XX。
委托代理人郑XX，湖南XX律师集团事务所律师。
原告俞X（以下简称原告）与被告易X（以下简称被告）承揽合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告及委托代理人伍XX，被告及委托代理人郑XX到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称，2010年1月19日，原告与被告签订了《装饰装修施工合同》，约定：原告将其所购买的位于长沙市雨花区上海城小区的两套住房交由被告装修，自2010年1月20日开工至2010年3月20日竣工，装修工程款总计x元，如由于被告原因逾期竣工的，每逾期一天，按已付款的2%向原告支付违约金。2010年1月22日，原告一次性向被告支付了装修工程款x元，但被告却严重违约，直至2010年3月20日双方约定的竣工日期到期之时，却无法交付装修房屋，其后虽经原告多次催促，被告每次口头允诺，但迟至今日仍无法将房屋装修完毕交付原告，导致原告不得不在外租房居住，被告的严重违约行为造成原告重大经济损失。请求：1、判令解除原、被告双方于2010年1月19日签订的《装饰装修施工合同》；2、判令被告返还装修款x元；3、判令被告支付违约金x元（暂计算至2010年4月20日，实际计算至判决之日止）。
被告辩称，1、我们不愿意解除合同，装修款也是花费用了的，装修款x元不存在退还。当时原告材料没有交过来，才导致的违约。2、违约金过高，请求法院调整。
经审理查明，2010年1月19日，原告与被告签订了《装饰装修施工合同》，合同约定：原告将位于长沙市雨花区上海城小区的两套住房交由被告装修，工期从2010年1月20日开工至2010年3月20日竣工，工期60天；工程总价款为x元；由于原告原因导致延期开工或中途停工，原告应补偿被告因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，原告支付被告100元；原告未按合同的约定付款的，每逾期一天，按预期未付款的2%支付违约金；由于被告原因逾期竣工的，每逾期一天，被告按原告已付款的2%向原告支付违约金。合同签订后，原告于2010年1月22日将工程款x元全额支付给被告。但直至2010年3月20日，双方约定的竣工日期到期之时，被告无法交付装修房屋。经多次催促，仍无法将房屋装修完毕交付原告。2010年5月31日，原告向本院起诉，请求依法裁决。
另查明，本案在审理过程中，被告于2010年7月8日将房屋装修完毕交付给原告，逾期时间为110天。
本案经调解，双方无法达成一致协议。
以上事实，有《装饰装修合同》、收据、当事人陈述、庭审笔录等证据在卷佐证，足以认定。
本院认为，原告与被告签订的《装饰装修合同》系双方当事人真实意思表示，合法有效。合同签订后，原告已履行合同约定义务。被告现已交付装修房屋，原告要求解除与被告签订的《装饰装修合同》，返还装修款x元，本院不予支持。被告未按合同约定期限按时交付装修房屋，应承担违约责任。原告要求被告支付违约金的诉讼请求，本院予以支持，但违约金的约定过高，本院酌情调整。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第一百一十四条之规定，判决如下：
一、被告易X于本判决生效后5日内给付原告俞X违约金5280元（x元×日万分之八×110天）；
二、驳回原告俞X的其他诉讼请求。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费2280元，由原告俞辉负担1140元，被告易X负担1140元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省长沙市中级人民法院。
审判长刘中立
人民陪审员马春柳
人民陪审员岳花
二○一○年十二月六日
书记员胡睿琦
==========================================================================================
为尽量避免给当事人造成不良影响，经当事人本人申请110.com将对文章内容进行技术处理，点击查看详情。
==========================================================================================
