原告（反诉被告）付某某,男。
委托代理人李某某。
被告（反诉原告）崔某某（又名崔某彪），男。
委托代理人刘某某，男。
原告（反诉被告）付某某与被告（反诉原告）崔某某劳务合同纠纷一案，原告付某某于2009年2月5日向本院提起诉讼，本院于当日决定受理，在审理过程中，被告崔某某于2009年5月21日提出管辖权异议，本院于2009年7月8日裁定驳回其管辖权异议申请，被告崔某某于2009年8月26日针对驳回管辖权异议裁定提出上诉，郑州市中级人民法院作出（2010）郑立民终字第X号民事裁定书，驳回其上诉，维持原裁定。被告崔某某于2010年3月10日提出反诉，本院决定合并审理。本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理。原告委托代理人李某某、被告及其委托代理人刘某某到庭参加诉讼，本院现已审理终结。
原告（反诉被告）付某某诉称：2006年5月份，被告崔某某将位于惠济区X街道办事处金洼村X村民宿舍楼X号楼西单元内外粉刷工程承包给原告付某某并签订协议一份。原告已按协议约定完成了内外粉刷工程，该工程已交付某用。2006年9月3日进行了结算，劳务费余额为x元，另应退还质保金2933元，共计x元，多次讨要未果，曾于2008年5月提起诉讼，后因故由法院准许撤诉。为维护原告权益，特起诉，请求依法判令：被告崔某某支付某告劳务费x元，质保金2933元，共计x元；由被告承担本案诉讼费。
为支持其主张，原告（反诉被告）提供有2006年9月3日结算单一份、协议书一份，证明被告共欠原告劳务费x元、质保金2933元。
被告（反诉原告）崔某某辩称：原告所诉不属实，原告并没有将工程干完并拖延工期，致使发包方对被告进行了罚款。综上，应依法驳回原告的诉讼请求。
被告崔某某未就本诉提供证据。
经质证，被告（反诉原告）崔某某针对本诉对原告（反诉被告）付某某提供的证据有异议，认为原告提供的清单是一份从中间完全断开的单子，不排除该结算单是原告拼凑成的可能性。因该建筑面积约定的是31元每平方米，原告要求先算账再干活，由祖建民开了结算单，但实际并没有完成工程项目。对协议书无异议。
反诉原告（本诉被告）崔某某反诉称：2006年4月8日反诉原告承包河南正洋建筑工程有限公司惠济区X村宿舍4#楼内外粉刷施工工程。合同签订后，反诉原告将该4#楼西边三单元承包给反诉被告付某某，并超支劳务费x元。后反诉被告拖延工期致使反诉原告无法按期完成工程，2006年9月3日、2008年6月18日因反诉被告原因造成反诉原告被罚款x元。故反诉原告特此反诉，要求反诉被告支付某诉原告损失x元。
为支持其反诉请求，反诉原告崔某某提供有如下证据：
1、2006年9月3日金洼村四号住宅楼西三单元粉刷遗留工程量单据一份，证明原告在收到结算单的时候，并没有按照结算单中的实际工程量完工，而是在拿到结算单后没有再到工地把遗留工程量粉刷完毕。
2、2006年9月10日收据一份，证明原告未按双方约定完工造成工期延误，建设方对反诉原告罚款x元的事实。
3、2008年6月18日处罚通知单一份，证明由于该四号楼在保质期内发生质量问，建设方处罚反诉原告x元的事实。
4、郑州市惠济区人民法院2007年8月30日庭审笔录一份，证明在2007年8月30日的庭审中，反诉被告已确认没有实际完成工程量的这一事实。
反诉被告（本诉原告）付某某辩称：双方就合同完工时间并未约定，不存在延误工期现象。关于正洋公司对反诉原告的罚款的情况，是正洋公司与反诉原告之间的问题，和反诉被告无关，而且第一份罚款是2006年9月10日，工程结算是2009年9月3日，所以反诉原告反诉理由不能成立。
为支持其反诉答辩，反诉被告向法庭提供如下证据：
2007年8月21日马玉妞证明一份，证明金洼社区没有对正洋公司进行罚款。
原告（反诉被告）付某某针对（反诉原告）崔某某提供的证据1有异议，认为罚款的相对人是崔某某与原告无关；双方签订的协议中并没有约定工期，所以不存在延误工期的说法；正洋公司没有任何罚款资格，该票据也不是国家正式罚款票据。对证据2有异议，认为见证人均为反诉原告人员，他们之间有利害关系；若为实际遗留工程量应由反诉被告签字认可，此遗留工程量清单时间也为2006年9月3日，同日反诉原告为反诉被告出具的有结算单，所以该遗留工程量清单是反诉原告单方所为，不应采信。对证据3有异议，认为形式极不规范，正洋公司与反诉原告之间存在利害关系；此处罚单是反诉原告与正洋公司之间的关系，与原告无关。对证据4有异议，认为上次已经撤诉，应以本次诉讼的证据为准，当时原告愿意扣除部分劳务费是希望尽快拿到钱，但反诉原告不同意。
反诉原告（被告）崔某某对反诉被告（原告）付某某提交的证明有异议，认为此证明仅证明工程发包方没有罚正洋公司，并不能证明正洋公司没有依照合同对反诉原告进行罚款。
本院根据原、被告的诉辩意见及反诉原、被告的诉辩意见、举证、质证等有效证据确认如下事实：原告（反诉被告）付某某与被告（反诉原告）崔某某于2006年5月份，签订协议，将位于惠济区X街道办事处金洼村X村民宿舍楼X号楼西单元内外粉刷工程承包给付某某，双方未约定完工时间。工程完工后经结算，崔某某技术员祖建民于2006年9月3日为付某某出具结算单一份，证明共欠劳务费x元、应退质保金2933元，共计x元。2006年9月3日，被告（反诉原告）崔某某与施工项目负责人、监理就金洼村四号住宅楼西三单元粉刷遗留工程量出具单据一份，上面没有原告（反诉被告）付某某签字予以认可。2006年9月10日，被告（反诉原告崔某某）向正洋公司缴纳罚款x元，2008年6月18日，正洋公司金洼社区项目部因质量问题扣除质量保证金x元。
以上事实有庭审笔录、结算单、协议书、处罚通知单、等在案佐证。
本院认为,原告（反诉被告）付某某与被告（反诉原告）崔某某之间所签协议书系双方真实意思表达，本院予以确认；被告崔某某的技术员祖建民于2006年9月3日向原告付某某出具结算单一份，上载明尚欠劳务费x元，应退还质保金2933元，该结算单在工程数量、应支付某项等数字上并无破损，应视为被告崔某某的真实意思表达，原告要求被告支付某务费x元、退还质保金2933元的诉讼请求，理由正当、证据充分，本院予以支持；被告辩解，原告未将该工程完工的辩解理由，因该工程已实际交工并经过结算，被告所出具遗留工程量清单未经过原告认可，故该辩解请求，本院不予支持；被告反诉称，要求原告支付某拖延工期及出现质量问题造成损失x元的反诉请求，因双方所签协议书并未约定完工时间，被告已对原告所完成工程进行了结算，且被告未提供关于原告所施工工程质量问题的证据，故被告的反诉请求，理由不当，本院不予支持。依据《中华人民共和国民法通则》第一百零八条：“债务应当清偿。暂时无力偿还的，经债权人同意或者人民法院裁决，可以由债务人分期偿还。有能力偿还拒不偿还的，由人民法院判决强制偿还。”、《中华人民共和民事诉讼法》第一百二十六条：“原告增加诉讼请求，被告提出反诉，第三人提出与本案有关的诉讼请求，可以合并审理。”之规定，判决如下：
一、被告（反诉原告）崔某某自本判决生效后五日内支付某告（反诉被告）付某某劳务费x元、质保金2933元，共计x元。
二、驳回被告（反诉原告）崔某某的反诉请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付某钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付某延履行期间的债务利息。
本案受理费62元，反诉费150元由被告（反诉原告）崔某某负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省郑州市中级人民法院。
判决生效后，当事人应从判决规定的履行期间最后一日起二年内向法院申请执行，逾期则不再执行。
审判长王精一
人民陪审员朱补山
人民陪审员邢济强
二○一○年五月六日
书记员史磊（代）
==========================================================================================
为尽量避免给当事人造成不良影响，经当事人本人申请110.com将对文章内容进行技术处理，点击查看详情。
==========================================================================================
