原告江某，男，X年X月X日出生。
委托代理人付春霞，河南安澜律师事务所律师。
被告李某，男，现年27岁。
原告江某与被告李某建设工程施工合同纠纷一案，原告于2011年7月4日向本院提起诉讼，本院于次日受理后，依法组成合议庭，于2011年9月8日公开开庭进行审理。原告江某及其委托代理人付春霞到庭参加诉讼。被告李某经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼。证人熊×、张××、李××、谢×出庭作证。本案现已审理终结。
原告江某诉称，2011年5月29日，原被告签订汝河河道治理砌石工程施工协议，约定：被告将汝河河道砌石工程以每立方米52元的价格承包给原告，原告完成300立方米被告为其结算200立方米的工程款，以后原告每完成300立方米被告为其结算300立方米工程款，工程结束，被告付清工程款。被告负责施工原材料供应，并保证到位。被告为原告工人提供住宿、炊某、餐具及部分施工工具等。合同签订后，原告按协议履行义务，施工260多立方米，由于被告不能保证施工材料的供应，致使原告停工十多天，合同无法继续履行，给原告造成巨大经济损失。请求：1、解除与被告签订的建设工程施工合同；2、被告支付工程款x元及利息（按商业银行同期贷款利率计息）；3、被告支付炊某、餐具及施工工具款1600元；4、赔偿原告停工期间的经济损失（误工费、生活费）x元。
被告李某辩称，双方的施工承包合同已于2011年6月19日解除，原告应与该工程的承包人姚明直接结账。原告的经济损失是由原告个人原因造成的，损失应自己承担。另外，原告诉称停工十多天不属实。工程自2011年5月29日开始至6月19日停工总共施工才21天。原告总共完成工程量为210立方米，且尚有40立方米不合格。原告已从姚明处领取各项款项共计9200元，故原告称未领到工程款不属实。综上，请求驳回原告的诉讼请求。
本院经审理查明，2011年5月29日，原被告签订汝河河道砌石工程（拦土墙、护坡）施工协议，约定：被告将其承包的汝河河道砌石工程以每立方米52元的价格转包给原告，原告完成300立方米被告为其结算200立方米的工程款，以后原告每完成300立方米被告为其结算300立方米工程款，工程结束，被告付清工程款。被告负责施工原材料供应，并保证到位。被告为原告工人提供住宿、炊某、餐具及部分施工工具等。协议签订后，原告即组织11名施工人员进驻工地进行施工，被告委派质量监督员对原告施工质量进行现场监督。至2011年6月26日，原告共完成工程量210立方米。其间，因施工原材料供应不到位，造成工程停工12天，停工期间工人工资、生活费仍由原告照发。
另查明，原告所雇施工人员工资为，大工每人每天150元，小工每人每天130元，生活费每人每天10元。原告为施工购买炊某、餐具及部分施工工具共花费1600元。
上述事实，由原被告一致陈述、承包合同书、证人证言及其他书证在卷佐证，并经庭审质证，足以认定。
本院认为，本案系建设工程施工合同纠纷。本案被告所转包的河道砌石工程，施工工艺简单，不需要施工者具有较高的施工资质，并且，工程转包后，发包方对被告的转包行为并未提出异议，视为发包方对原被告转包行为的默认。因此，原被告签订的汝河河道砌石工程（拦土墙、护坡）施工转包合同，意思表示真实，合同内容不违反法律和行政法规的禁止性规定，为有效合同。被告未按合同约定保证施工原材料的及时足额供应，导致施工无法正常进行，造成停工、窝工。被告的行为构成根本违约，应承担违约责任。原告请求解除合同，要求被告支付工程款及利息，并支付炊某、餐具及施工工具款1600元，赔偿停工期间的经济损失，理由正当，本院予以支持。被告在支付原告炊某、餐具及施工工具款后，上述炊某、餐具及施工工具应归被告所有。关于原告完成的工程量，原告主张完成的工程量约为300立方米，但原告不能提供充分的证据证明其主张成立，对此，应以被告承认的210立方米为准，来认定原告完成的工程量。因此原告请求按260立方米的工程量主张权利，证据不足，本院不予全部支持。关于因停工而造成的经济损失，原告请求的数额x元低于实际造成的损失（130×11×12+10×11×12=x元），是原告对自己权利的处分行为，本院予以认可。被告辩称原告完成的工程量有40立方米不合格，以及原告已从姚明处领取9200元工程款，因无证据证明，本院不予认定。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条第四项、第一百零七条、第一百零九条、第二百八十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条之规定，判决如下：
一、解除原被告于2011年5月29日签订的汝河河道治理砌石工程施工合同。
二、被告李某于本判决生效之日起三日内，支付原告工程款x元及利息（自2011年7月4日起至本判决确定的付款之日止，按商业银行同期贷款利率计息）。
三、被告李某于本判决生效之日起三日内，支付原告炊某、餐具及部分施工工具费1600元。原告于本判决生效之日起三日内，将上述炊某、餐具及施工工具交付给被告。
四、被告李某于本判决生效之日起三日内赔偿原告损失x元。
本案受理费613元，原告负担113元，被告负担500元。
被告李某如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省驻马店市中级人民法院。逾期不上诉，本判决即发生法律效力。
审判长王志刚
审判员马杰
人民陪审员陈瑞田
二○一一年九月二十九日
书记员赵卉
==========================================================================================
为尽量避免给当事人造成不良影响，经当事人本人申请110.com将对文章内容进行技术处理，点击查看详情。
==========================================================================================
