原告XX化工有限公司。
被告XX锅炉股份有限公司。
原告XX化工有限公司（以下简称XX化工公司）与被告XX锅炉股份有限公司（以下简称XX锅炉公司）买卖合同纠纷一案，由河南省淇县人民法院移送本院处理。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告XX化工公司委托代理人王XX，被告XX锅炉公司委托代理人吕XX、张XX到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告XX化工公司诉称，2006年8月5日，原、被告签订了产品供货合同一份，合同约定：被告向原告提供ZG-35/3.82-M型锅炉一台，价款为153万元，被告自收到定金之日起两个月交货。合同签订后，原告依约履行了自己的付款义务，于2006年8月22日向被告交付定金10万元。但被告却在收到原告定金后，无理拒绝向原告供货，至今已超过合同规定的交货日期达两年之久，严重影响了原告的生产经营，给原告造成了巨大的经济损失。被告逾期交货已经构成违约，依法应当承担民事责任，请求法院判令被告双倍返还定金20万元。
被告XX锅炉公司辩称，原告无权要求返还定金，因合同约定原告应先付合同总价款的30%，提货前将余款一次性付清，原告至今未足额支付第一笔货款，已经构成违约，原告无权要求返还定金，请求法院依法驳回原告的诉讼请求。
经审理查明：2006年8月5日，原告与XX锅炉有限责任公司签订产品供货合同一份，合同约定：由XX锅炉有限责任公司向原告提供ZG-35/3.82-M型锅炉一台，价款为153万元；交货时间为自收到定金之日计两个月交货，结算方式为承兑；合同签订后，订货单位应先向供货单位支付合同总款30%作为预付款，其余款提货前一次性付清；订货单位应严格按合同要求付款，如果供货单位开户行和账号变化，供货单位财务部门另行书面通知。合同签订后，原告于2006年8月22日向被告支付锅炉款10万元。后原告要求被告交付锅炉，被告以原告未支付完货款为由拒绝交货而形成纠纷。
另查明，2008年8月,XX锅炉有限责任公司变更为被告现名。
上述事实有经当事人双方质证的原、被告均提供的产品供货合同一份及当事人陈述、庭审笔录在案佐证。
对于被告方所提供的传真一份，因被告无证据证明该份传真件送达给原告，且原告方提出异议，对其证明效力，本院不予采信。
本院认为，原、被告之间所签订的产品供货合同，是双方当事人的真实意思表示，合同内容不违反法律和行政法规的强制性规定，为有效合同，应受到法律的保护。合同签订后，原、被告双方均应严格按照合同约定履行自己的义务，原告应在合同签订后先向被告支付合同总价款30%的预付款，其余货款应在提货前付清，但被告只在2006年8月22日向被告支付10万元，其余款项均未支付。按照合同约定，被告应在原告支付定金后两个月交货，但原告应在交货之前将所有货款全部付清。由于原告未按合同约定履行付款义务，构成违约，故被告有权行使先履行抗辩权，在原告履行完付款义务前拒绝向原告交货。依据法律规定，给付定金一方违约，无权要求返还定金。原告要求被告双倍返还定金，证据不足，本院不予支持。被告辩称，原告未按合同约定履行付款义务，构成违约，被告不应返还其定金，理由成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：
驳回原告XX化工有限公司的诉讼请求。
案件受理费四千三百元，由原告XX化工有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省郑州市中级人民法院。
审判长薛灵
审判员赵宜勇
代理审判员孔瑛
二○一○年五月十五日
书记员张春月
==========================================================================================
为尽量避免给当事人造成不良影响，经当事人本人申请110.com将对文章内容进行技术处理，点击查看详情。
==========================================================================================
