中华人民共和国最高人民法院
行政判决书
(2001)行终字第X号
上诉人(一审被告)：山东省烟台市国土资源局(原山东省烟台市土地管理局)。住所地：山东省烟台市莱山区X路X号。
法定代表人：徐某某，该局局长。
委托代理人：王某，该局干部。
委托代理人：顾先平，北京尚公某师事务所律师。
被上诉人(一审原告)：烟台长城科工贸(集团)公某。住所地：山东省烟台市X路X号。
法定代表人：卢某某，该公某经理。
委托代理人：方晓梅，康达律师事务所律师。
委托代理人：钟炜，康达律师事务所律师。
被上诉人(一审原告)：烟台龙晴建设开发公某。住所地：山东省烟台市X路X号。
法定代表人：卢某某，该公某经理。
上诉人山东省烟台市国土资源局(原山东省烟台市土地管理局，以下简称烟台市土地局)不服山东省高级人民法院对烟台长城科工贸(集团)公某(以下简称长城公某)、烟台龙晴建设开发公某(以下简称龙晴公某)诉其土地行政处罚决定一案作出的(2000)鲁行重初字第X号行政判决，向本院提起上诉。本院依法组成由审判员岳志强担任审判长，代理审判员马永欣、甘雯参加评议的合议庭，于2001年11月15日公某开庭审理了本案，书记员王某担任记录。上诉人烟台市土地局委托代理人王某、顾先平，被上诉人长城公某、龙睛公某法定代表人卢某某，委托代理人方晓梅、钟炜参加了诉讼。本案现已审理终结。
山东省高级人民法院根据当事人举证并经庭审质证，认定以下事实：1992年9月13日，长城公某在山东省烟台市X乡建设委员会(以下简称烟台市建委)牵头组织的综合开发建设公某招标活动中，取得了开发招标地幅的资格。1992年9月23日，长城公某与烟台市土地局签订《国有土地使用权有偿出让合同书》(以下简称《合同书》)，合同约定：甲方(烟台市土地局)向乙方(长城公某)提供的土地条件为“五通一平”，土地达到“五通一平”时，乙方向甲方缴纳全部土地出让金，甲方收到乙方支付的全部出让金后10日内，依照规定办理土地登记手续，核发《国有土地使用证》，乙方在取得该地幅《国有土地使用证》之日起27个月内完成全部规划建设工程等内容。1993年10月17日，烟台市建委召集有烟台市土地局等有关单位参加的会议，形成了《关于龙晴大厦建设问题的会议纪要》，决定成立龙晴公某，隶属于长城公某，主要从事大厦的建设、开发和销售工作。1994年3月17日，烟台市土地局向长城公某核发了烟国用(94)字第X号《国有土地使用证》。之后，烟台龙晴大厦筹建处曾先后三次向烟台市建委行文，要求尽快办理地幅交接工作。并于1995年初在部分移交的土地上动工建设龙晴大厦一期工程，即附楼。1997年12月30日，建设工程地幅内的开关厂车间拆除，实现了《合同书》中规定的“五通一平”。1998年4月1日，山东省烟台市房地产开发领导小组办公某(简称烟台市开发办)、山东省烟台市城市建设拆迁安置办公某(烟台市拆迁办)与龙晴公某签订《土地拆迁交接协议书》，受让土地至此全部交付完毕。在此之前，主楼工程没有动工。1999年6月30日，烟台市土地局作出烟土监字(1999)第X号《土地违法案件行政处罚决定书》，以长城公某未在合同约定的期限内完成工程建设为由，决定无偿收回该公某受让的（略）平方米的国有土地使用权。长城公某、龙晴公某对处罚决定不服于1999年7月12日向山东省高级人民法院提起行政诉讼。
山东省高级人民法院经审理认为，为了履行合同，长城公某曾数次向烟台市建委行文，要求尽快完成拆迁工作，交付中标土地，以期在合同约定的期限内完成建设任务，且在部分中标地幅拆迁完毕的情况下，即进行了部分开发和建设，完成了附楼的建设工程。由于烟台市土地局未能及时向长城公某提供达到“五通一平”条件的地悟，致使长城公某未能在取得《国有土地使用权证》后的二十七个月内完成全部建设任务。1998年4月1日，烟台市开发办、烟台市拆迁办与龙睛公某三方签订的《土地拆迁交接协议书》中载明“现龙晴大厦项目区内拆迁已全部完毕并在协议签订之日将该地块正式移交乙方使用”。上述协议证明烟台市土地局向长城公某提供达到“五通一平”条件地幅的时间应为1998年4月1日。按照合同中完成建设工期为27个月的约定，龙晴大厦完成的最终时间为2000年6月。1999年6月30日，原烟台市土地局作出的处罚决定中认定长城公某未按出让合同约定的期限开发利用土地，并作出无偿收回出让土地的行政处罚，属于认定事实不清、主要证据不足。
长城公某、龙晴公某关于被告严重违反《合同书》，并提出判令被告承担因其违约给原告造成的一切损失的诉讼请求，因不属于行政诉讼的范畴，长城公某、龙晴公某可另行起诉。
龙睛公某是为开发建设龙晴大厦专门成立的项目公某，行政处罚决定对该公某的权益有实际影响，因此，应当认为龙晴公某具有原告的诉讼主体资格。上诉人认为龙晴公某不具有原告诉讼主体资格的主张难以成立，不予支持。
山东省高级人民法院根据《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第(二)项第1、5目之规定，判决撤销原烟台市土地局烟土监字(1999)第X号土地违法案件行政处罚决定书，一审案件受理费100元由烟台市土地局负担。
烟台市土地局不服该判决，向本院提起上诉称：一审法院认定1998年4月1日《土地拆迁交接协议书》有效是错误的。被上诉人按照出让合同约定的程序申领了土地使用证，证明长城公某接受了达到“五通一平”条件的地幅。长城公某已于1998年12月30日被注销营业执照，不具备继续开发的主体资格。龙睛公某不是行政处罚行对人，不具有原告资格。上诉人收回土地使用权有法律、法规依据，一审法院判决有误。
被上诉人长城公某、龙晴公某辩称：长城公某虽然于1994年3月17日获得《国有土地使用证》但直至1998年4月1日才全部接受该幅土地。一审法院对何时交付“五通一平”土地的认定正确。龙晴公某具有行政诉讼主体资格，其合法权益受法律保护。一审法院判决正确，应予维持。
山东省高级人民法院经庭审质证，认定被告提供的有效证据有：烟台市建委发给长城公某的《中标通知书》；烟台市土地局与长城公某签订的《合同书》；烟台市土地局烟土地(1993)X号《对中国长城公某建设烟台龙晴大厦申请使用国有土地请示的批复》；烟台市土地局为长城公某核发的《国有土地使用权证》；烟台市开发办、烟台市土地局、烟台市第三拆迁办公某、长城公某四方签订的《烟台市X路南首(东侧)龙晴大厦招标土地交付使用书》；烟台市开发办《证明》；《行政处罚听证笔录》；烟台市土地局烟土监字(1999)第X号《土地违法案件行政处罚决定书》。
认定原告提供的有效证据有：烟台龙睛大厦筹建处1994年6月1日关于要求尽快办理龙晴大厦建设地幅交接工作给烟台市建委的报告；烟台市建委签发给长城公某的《中标通知书》；烟台市开发办、烟台市拆迁办、龙睛公某三方签订的《土地拆迁交接协议书》；烟台市建委第31期《关于龙晴大厦建设问题的会议纪要》；烟台龙晴大厦筹建处给烟台市开发办《关于龙晴大厦地幅问题的申述》。
以上证据随案移送本院，经审查，可以作为认定本案事实的根据。
合议庭经庭审质证对本案以下有争议的事实进行了审查：
关于何时把“五通一平”的土地交付给长城公某、龙晴公某的事实。上诉人向一审法院提供了烟台市土地局、烟台市房地产开发办、烟台市第三拆迁办公某与长城公某签署的《烟台市X路南首(东侧)龙晴大厦招标土地交付使用书》，以证明长城公某已于1993年3月1日接受了土地。长城公某、龙睛公某则向一审法院提供1998年4月1日龙睛公某与烟台市开发办、烟台市拆迁办签订的《土地拆迁交接协议书》，以证明1998年4月1日长城公某、龙晴公某才实际全部接受该幅土地。根据烟台市土地局提供的烟台市房地产开发办关于全部移交土地《证明》的内容显示，在该地幅内的烟台开关厂车间于1997年12月30日才拆迁完毕。庭审中，上诉人对此证据内容表示认同。上诉人提供的《烟台市X路南首(东侧)龙晴大厦招标土地交付使用书》，不能证明已于1993年将“五通一平”的土地交付长城公某、龙晴公某。因此，对该证据本院不予认定。
关于长城公某是否被工商机关注销登记的事实。在本院二审庭审过程中，法庭就案卷中一审法院调取的有关对长城公某被注销登记的事实，要求当事人进行质证，双方当事人均表示对该证据不了解，也没有提出新的不同证据。本院委托山东省烟台市中级人民法院对该事实进行调查取证表明，长城公某于1998年12月28日被山东省烟台市开发区工商行政管理局吊销营业执照，但长城公某没有申请过注销登记，烟台市开发区工商行政管理局也未对该企业注销登记。
本院认为，烟台市土地局依职权对长城公某有偿使用国有土地实施监督检查，符合有关法律规定。根据烟台市开发办、烟台市拆迁办、龙睛公某三方签订的《土地拆迁移交协议书》，可以证明龙晴大厦工程建设地幅达到“五通一平”的交付时间为1998年4月1日，烟台市土地局认为长城公某取得《国有土地使用证》之日为“五间一平”地幅交付时问的证据不足。按照合同中完成建设工期为27个月的约定，龙晴大厦完成的最终时间为2000年6月。1999年6月30日，原烟台市土地局作出的处罚决定中认定长城公某未按出让合同约定的期限开发利用土地，并作出无偿收回出让土地的行政处罚，属于认定事实不清、主要证据不足。根据《中华人民共和国公某登记管理条例》的有关规定，长城公某于1998年12月28日被工商行政管理机关吊销营业执照，该公某由此丧失了从事经营活动的行为能力，但并不意味着该公某的终止，在该公某被依法注销登记之前，其认为合法权益受到侵害，有权以自己的名义提起诉讼。
龙晴公某系专门从事龙晴大厦建设的项目公某，并取得了山东省烟台市规划局核发的《工程建设规划许可证》和烟台市建委核发的《工程建设开工许可证》。烟台市土地局作出的烟土监字(1999)第X号处罚决定对龙晴公某的权益有实际影响。烟台市土地局称长城公某被吊销营业执照，龙晴公某不是行政处罚相对人，非适格原告的理由不能成立，本院不予支持。一审法院对具体行政行为合法性审查，认定事实清楚，适用法律正确。根据《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》的有关规定，土地管理部门与土地使用者签订土地使用权出让合同的行为，属于土北管理的一种方式。土地使用者认为土地管理部门违反合同的约定并请求赔偿，符合《中华人民共和国行政诉讼法》的有关规定。一审法院认为被上诉人提出的赔偿请求不属于行政诉讼的范畴，缺乏法律依据。但烟台市土地局与被上诉人长城公某签订的《合同书》中，未约定达到“五通一平”条件的地幅交付的具体时间，被上诉人提出上诉人违反合同约定应承担赔偿责任的请求缺乏事实依据，本院不予支持。
综上，根据《中华人民共和国行政诉讼法》第五十条第(二)项第1目、第六十一条第(三)项和《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》第五十六条的规定，判决如下：
一、持山东省高级人民法院(2000)鲁行初字第X号行政判决，即撤销原山东省烟台市土地管理局烟土监字(1999)第X号《土地违法案件行政处罚决定书》；
二、驳回烟台长城科工贸(集团)公某、烟台龙晴建设开发公某的赔偿请求。
本案二审案件受理费100元由上诉人山东省烟台市国土资源局负担。
本判决为终审判决。
审判长岳志强
代理审判员马永欣
代理审判员甘雯
二○○二年二月二十七日
书记员王某
==========================================================================================
为尽量避免给当事人造成不良影响，经当事人本人申请110.com将对文章内容进行技术处理，点击查看详情。
==========================================================================================
