大连仲裁委员会就申请人对被申请人建设工程施工合同纠纷进行仲裁案
【案情简介】
申请人与被申请人于2017年6月签订了《建设工程施工合同》,约定由申请人承建新建楼房的电缆工程,合同签订后,申请人于2017年6月12日开始施工,应于2017年8月23日施工完毕。进场后,由于发包方的原因导致案涉工程发生重大设计变更,原设计图纸缺项、漏项较多,部分动力电设备容量增大,产生诸多工程量增量,直至2019年4月10日,全部工程才竣工验收,交付使用。申请人表示因被申请人原因导致案涉工程误工近两年时间,所产生的人工费、劳务费、工程款应当向申请人支付。
被申请人表示申请人提到由于发包方原因导致工期延误的客观事实不存在,设计变更和部分图纸的变化是按照合同约定对施工方即申请人方相应的顺延,而无权向被申请人主张赔偿责任。另外,案涉工程部分设计变更并非重大变更,不足以影响工期长达一年半之久的延误,再有申请人提到的电缆价格上涨损失,因造成工期延误的责任主要是申请人,因此也应由其承担。申请人与被申请人在合同中约定工程价款的结算应当以审计为准,申请人提供的证据并没有通过双方的审计,不具备证据效力。
案涉工程在2019年4月10日竣工验收后,双方在工程竣工验收证明书上确认了案涉工程决算总工程造价为XXX元。该工程总价包含了本案申请人施工的全部工程价款,申请人也在该决算书上盖章确认,在工程决算之后再未进行过任何的施工。即工程价款在4月份已经决算确认,被申请人在竣工验收之日后,已经将全部工程价款在扣除质保金后支付给申请人,因目前未过质保期也未到返还质保金的期限。
【争议焦点】
1、 案涉工程在施工中变更了工程量,在拖延的工期中产生的人工费是否包含在双方已认可的工程决算中;
2、 申请人提出的被申请人支付“由于工程设计变更而导致更换材料所产生的差额、支付临时电维护劳务费、合同外增量工程款以及垫资施工的利息”的请求应否得到支持;
3、 案涉工程的质量保证金是否到期。
【裁决结果】
驳回申请人的仲裁请求。
【相关法律法规解读】
最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件》的司法解释(二)。
【结语和建议】
对于因设计图纸变化导致工程量增量后产生的工程价款增加、人工费等其他费用增加的问题,需要多方考虑各个因素,包括工程量增量的原因、合同约定的工期顺延以及后期工程竣工验收后是否对于工程价款进行决算等方面进行全方位审查,以此来判定责任归属。
- 建设工程合同纠纷风险处理? 0个回答20
- 建设工程施工合同纠纷实用的技巧及方法详细讲解 0个回答30
- 关于建设工程勘测设计合同纠纷 1个回答0
- 建设工程合同纠纷 3个回答0
- 安徽省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的 1个回答5
- 申请人某船员对被申请人某船员管理公司就船员聘用合同纠纷提起仲裁案
- 申请人某医院对被申请人某公司就建设工程施工合同纠纷提起仲裁案
- 申请人某自然人对被申请人某公司就婚恋服务合同纠纷提起仲裁案
- 吉林仲裁委员会就申请人对被申请人定作合同纠纷进行仲裁案
- 苏州仲裁委员会关于郑××等对被申请人苏州××餐饮管理有限公司就特许经营合同纠纷仲裁案
- 芜湖仲裁委员会就申请人对被申请人拆迁安置房房屋买卖合同纠纷进行仲裁案
- 天津仲裁委员会就申请人张某对被申请人李某房买卖合同纠纷进行仲裁案
- 厦门仲裁委员会就申请人对被申请人买卖合同纠纷进行仲裁案
- 厦门仲裁委员会就申请人对被申请人民间借贷纠纷进行仲裁案
- 吉林仲裁委员会就申请人某工贸有限公司对被申请人某科技有限公司买卖合同纠纷进行仲裁案
- 合同风险防控的六类60个要点
- 合伙关系还是借贷关系?
- 装修未按约定使用金丝楠木 家具厂被判三倍赔偿
- 如何让守约方完胜!
- 消极履约只会增加自身违约成本,成为对方解约的出口!
- 一人有限公司的股东配偶是否对公司的债务承担连带责任?
- 续签租房时需要注意哪些问题?
- 雷同投标划不来,赔了保证金又失信誉!
- 婚前安置房的赠予能否撤销?
- 认证机构回复的电子邮件,证明数字证书造假,电子签名、合同造假
- 本律师成功代理一起承包经营合同纠纷案,本诉和反诉均获得胜诉,最大限度维护了委托人的合法权益。
- 本律师成功代理一起快递服务合同纠纷案,委托人获得完全胜诉。
- 买了私教课程不想继续上了,能否要求经营者将剩余课程费用全部退还?
- 原告某县某建筑工程有限责任公司(以下简称某县某建筑公司)诉被告某泽房地产开发有限
- 银行利息巧变民间借贷利息,举证、发问、质证、辩论揭示调解内幕