该问题已关闭

合同毁约

甘肃－兰州 09-29 17:31 悬赏 10 发布者:xiaoma…… 给我留言回答:(4)

我承包了一个石油类安装工程，前期已经干了一些，产生了一些设备、人工和运输费用。但因为甲方未按合同工期提供场地和原材料，大概延期了一个月。现在甲方说因为我们的质量问题，要求终止合同。请问这样的话是谁的责任大一点，我们可以要求赔偿吗？胜算有多大？

您也有法律问题？您可以发布咨询，我们的律师随时在线为您服务

全部答案

回复时间： 2012-09-29 18:12

因甲方原因延期，甲方构成违约，应当承担窝工费，并顺延相等时间的工期。若你的安装存在瑕疵，那么你应当承担返工的义务。

回复时间： 2012-09-29 17:34

合同对双方具有约束力，各方应该按照合同约定履行，出现违约，守约方可以追究违约责任。

追问：

请针对我的个案详细说一下行吗

回答：

QQ32187279

回复时间： 2012-09-29 20:02

你好，这个要分开看的，首先因甲方原因延期，甲方构成违约的，应当承担窝工费，并顺延相工期，其次，如果你的质量也有问题那么你也要承担相应的义务的，合同是双方的，双方都有各自的权利和义务，谁违反都要承担违约责任的，也不存在谁的责任大，按各自的过错承担各自的违约责任。如还有疑问和需要可致电律师进行详细咨询

回复时间： 2012-10-01 17:36

你好，对方违约在先，你可以要求对方承担你的损失

问题答案可能在这里 → 寻找更多解答

北京西城区

湖南长沙

广东梅州

四川成都

黑龙江哈尔滨

浙江杭州

河北保定

浙江杭州

福建厦门

最佳律师解答

(陈培聪)(2022-12-03)·我被诈骗5000多元，有聊天记录，我该怎么起诉
(朱建宇)(2022-05-06)·装修合同纠份
(朱学田)(2022-04-19)·敲诈勒索能否构成
(陈晓云)(2021-11-17)·承包人捏造证据证明建设工程通过验收导致法院错判
(蒙彦军)(2021-09-13)·威汗信息技术有限公司
(姜万东)(2021-07-19)·工程欠款不付