该问题已关闭

加急：家装逾期，一审诉讼被驳回《

辽宁－大连 05-15 12:23 悬赏 0 发布者:130798…… 给我留言回答:(5)

我的问题是，在一审中我起诉装修公司，逾期未完成装修，可因为什么导致逾期的那，被告，说是因为原告，未支付增项费用，他们有权停工，合同上有这条约定，原告：可是合同上并没有增项啊《被告所说增项的内容是我客厅的背景墙位置上他给我贴了壁纸>>可是我并没有让被告改动装修方案啊？，他说增项就增项？？你需要拿出证据吧：被告：说壁纸都贴墙上了，这就是证据，《可是没有书面上的证据，在合同里，明确规定，加项必须签订合同》在第2次庭审时，法官就这件事和合议庭讨论后给了我一个这样的结论《因原告家中客厅，确实实质性的贴上了壁纸，》》法院判他，增项成立，可是双方并没有书面上的证据啊，他说增项就增项了，，我不服判决，《上诉期已过》求专家解答，帮助

您也有法律问题？您可以发布咨询，我们的律师随时在线为您服务

全部答案

[北京-西城区]
陈晓云律师 VIP
电话：13810012526
4565543积分

回复时间： 2014-05-15 21:30

委托律／师处理

[江苏-苏州]
江苏容睿律师事务所律师
207017积分

回复时间： 2014-05-15 12:28

可提再审

追问：

请问，我起诉的题目是工程逾期，败诉而回
我现在想在起诉他：我换一个题目起诉《装修公司，未经甲方同意，擅自更改装修方案》要求索赔，你看这样可行吗？？
我胜率能有多少，
起诉的具体方案，求帮助

[上海-普陀区]
高永峰律师
48042积分

回复时间： 2014-05-15 12:31

上诉期都过了，这么小的事情还搞什么搞？有这点时间早完工了。

[辽宁-沈阳]
110网律师
6090020积分

回复时间： 2014-05-15 22:50

法院判的没什么问题

追问：

我想问您；一句比如说你现在就是我，而我现在是你，我给你装修合同上的装修方案是屋内客厅，南面墙壁，你想做个背景墙，挂一个液晶电视
而我装修的时候，为图省事，方便或者因为没有干背景墙的工人，就直接贴上了壁纸，然后我因为某些事情当务了工期导致逾期，后经调解不成您一气之下把我告上了法庭，您告我逾期，而我不想包赔损失，我只能找借口答辩您的起诉，我没有逾期而是你拒绝支付，增项款，