该问题已关闭
- 孙术校律师对 将满19周岁,偷了一部苹果手机, 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 邻居房基地侵权,中院都驳回了, 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 在保定上班两年了,一直没有签订 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 你好,我2016年离的婚有一个女儿 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 房产交易问题 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 我是男方,离婚了,孩子一岁半跟 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 夫妻共同财产假如妻子转移了咋办 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 民事诉讼法院指定的举证期限一般 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 离婚法律怎么判?有一个4岁的女 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 律师您好。我是2018年被人在支付 的回复获得奖章一枚
你好,我在2013年与某公司签订劳务合同,单价为550,后来进场后发现该价格远远低于成本价
海南 12-02 07:47 悬赏 0 发布者:ask201…… 给我留言 回答:(1) 你好,我在2013年与某公司签订劳务合同,单价为550,后来进场后发现该价格远远低于成本价,遂与公司签补充协议把价格升到630,但条件是必须在2013年10月30号前完工,由于当时疏忽了没有约定如果是甲方材料不能及时提供或者其他不可抗因素的免责约定,后来施工过程中,由于材料来的很慢,以及甲方班主的不配合还有甲方的工程款的拖延,导致工期严重拖延,我有多次工作联系单可证明,后来到年底才勉强做完,可是到腊月二十五还没有给我工程款,于是工人就去当地政府讨要说法,后来政府派人到工地现场处理,我提供了所有合同包括补充协议,和结算书,该政府人员随即勒令总包方按结算书要求支付约四百万即原合同约定的百分之九十五工程款,本来事情到此就皆大欢喜了,可是过完春节过后,总包方要求我退还该四百万,说是只能按原合同的单价,而且通过公安局把我抓到看守所关押,,于是我万般无奈只好把他起诉到法院,由于该总包老板在该地有一定能量,所以一审居然把我判输了,理由是,工地却材料是事实,但责任在我,因为主合同里面确实有一句是这么写的:大概意思就是我要每月做材料计划报给总包方,如没有做则要负耽误材料的责,可是我一个工地做完也没有做一次计划表,那你的材料是怎么来的,因为每个工地都是甲方来材料,我们就做,我们劳务又不设预算部,再说清单报价上面也没有该笔取费,现在就因为这些原因把我搞得有家不敢回,钱都已经发出去了,拿什么去退给他,现在已经摆脱人上诉,也不知道会不会像一审一样,求求大家帮忙想想招。拜谢。
您也有法律问题? 您可以 发布咨询,我们的律师随时在线为您服务
问题答案可能在这里 → 寻找更多解答
- 你好我在一个单位工作十年以上,开始是和用工单位签订劳务合同,后来 0个回答0
- 你好我与一家装修公司签订了合同,交了预约保证金,但是后来发现这家 0个回答0
- 你好!今天找了一家深圳银盛小额贷款公司!网上申请的贷款!用传真发 0个回答0
- 你好,我是通过公司面试,进入公司的,可是公司把我们转到劳务派遣, 0个回答0
- 你好!请问深圳中兴小额贷款公司用传真跟我签订了合同我发现是骗子公 0个回答0
推荐律师 加入本地优秀律师推荐>>
最佳律师解答
- (陈利厚)(2024-05-17)·优先受偿权
- (段占朝)(2024-05-16)·未付清款的设备抵押
- (毕丽荣)(2024-04-28)·收到再审受理通知书后多长时间再审?
- (高洪祥)(2024-04-24)·签章
- (刘永军)(2024-04-16)·一审原告败诉,但被告在判决后主动把赔偿给原告,原告再上诉二审会怎么判
- (罗雨晴)(2024-04-14)·在中介门店上班,没有签劳务合同(口头承诺发底薪),期间工资和提成没发过(期间陆续签约过一些单子