原告许某某，男，X年X月X日出生，汉族。
被告王某某，男，X年X月X日出生，汉族。
被告弓某某，男，X年X月X日出生，汉族。
原告许某某诉被告王某某、弓某某建设工程施工合同纠纷一案，原告于2010年6月2日向本院提起诉讼，本院于同日做出受理决定。本院受理后，由审判员王某栋适用简易程序于2010年7月7日和2010年7月16日进行了两次公开开庭审理，原、被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称，原告承包了中原油田采油三厂聊南分局平房宿舍建设工程，因原告人手不够，于2009年8月21日与二被告签订了三厂聊南分局平房宿舍施工合同，将工程转包给二被告。在施工开始阶段，双方都按照合同执行。可在施工后期，二被告违背合同，未经原告同意中途退出，导致原告直接经济损失x元。请求人民法院依法判令被告赔偿因被告违约造成的直接经济损失x元。
二被告辨称，被告停工是按照合同的约定进行的，不属于违约。合同第九条规定，如原告不按合同的约定付款，被告可以停工。在合同执行过程中，原告没有按照合同的约定支付工程款，请求人民法院驳回原告的诉讼请求。
根据原告的起诉和被告的答辩，以下事实双方人当事人均认可：2010年8月21日，原、被告签订了三厂聊南分局平房宿舍施工合同，将原告承包的工程转包给二被告。合同规定，宿舍平房地基出地皮，原告付给被告工程造价的25%的工程款；主体完工后，再付工程造价的50%的工程款；待工程验收合格后，付清剩余15%的工程款。如被告不经原告同意，中途退出，赔偿原告工程总造价的70%经济损失；如原告未按照合同的约定支付工程款，被告可以停工。该合同履行到后期，被告未经原告同意中途退出。
本院归纳本案的诉讼争议焦点为：原告是否按照合同的约定支付工程款。
经审理查明，在执行合同过程中，因为业主修改建筑图纸，面积有所增加。原图纸建筑面积1134.3平方米，修改后总面积变成了1164.3平方米，按照合同约定，每平方米110元，工程造价x元。另外，在主体工程施工前，需要挖地槽，不在图纸面积之内。挖地槽被告共用工267个。主体工程完工后，原告共付给被告现金x元，被告从业主手收取修地面工程款x元。
本院认为，虽然业主修改了原工程图纸，增加了工程量，但该合同是在双方自愿的基础上达成的，合同有效。至于增加的工作量，双方可以按照原合同的精神协商合理解决。按照原告对合同的理解，被告完成主体工程后，原告应支付被告工程造价的75%，应该是x.75元(1134.3平方米×110元/平方米×75%)，已支付工程款x元(x元+x元)，工程款已经超支。按照被告对合同的理解，主体工程完工后，原告支付被告工程造价的75%，应该是x元{[1164.3平方米(1134.3平方米+30平方米)×110元/平方米+267日工×45元/日(被告否认双方约定日工价格)]×75%}，已支付工程款x元(被告认为修地面不在主体工程范围内)，显然未按照合同的约定支付工程款。双方对合同的不同理解，主要是对工程总造价的理解偏差造成的。工程总造价应该包括业主修改图纸和挖地槽增加的工作量。虽然被告对日工的工价未能提供充分的证据证实自己的主张，但按照河南省统计局2009年分行业的私营单位就业人员年平均工资，建筑业年工资x元计算，267个日工合款x.85元(x元/年÷365天×267日工)。被告在完成主体工程后，原告应该支付的工程款应该是x.4元{[1164.3平方米(1134.3平方米+30平方米)×110元/平方米+x.85元]×75%}。修地面工程不应计算在主体工程之内，应属附属工程，应当单独核算、决算。所以，被告完成主体工程后，原告应按合同支付工程款x.4元，而原告仅支付x元，尚欠x.4元工程款未付。故原告未能按照合同的约定支付工程款，是造成被告停工的主要原因。按照双方签订的合同第九条规定，原告未按照合同的约定支付工程款，被告可以停工，被告的停工行为并未违背合同的约定。因此，原告的诉讼请求本院不予支持。被告虽然提出了反诉，但未按照法律规定交纳反诉费，对被告的反诉本院不予审理。根据《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第六十一条、第六十七条、第二百八十五条之规定，判决如下：
驳回原告许某某的诉讼请求。
案件受理费700元，由原告负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省濮阳市中级人民法院。
审判长王某栋
审判员库锁庆
审判员郭雷奇
二0一0年八月十九日
书记员邹照举
==========================================================================================
为尽量避免给当事人造成不良影响，经当事人本人申请110.com将对文章内容进行技术处理，点击查看详情。
==========================================================================================
