原告俞某某，男，X年X月X日出生，汉族，住（略）。
委托代理人修斯模、柳某，福建融成律师事务所律师。
被告车XX，男，X年X月X日出生，汉族，户籍地江西省武宁县X乡X村毛溪段X号，现住福州市金山大道融信第一城39座X室。
原告俞某某与被告车XX装饰装修合同纠纷一案，本院于2009年12月3日受理后，依法组成合议庭，于2010年2月25日、4月27日公开开庭进行了审理。原告俞某某的委托代理人修斯模、柳某，被告车XX到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称，2008年8月22日，被告以福州天晟装饰设计工程有限公司（以下简称天晟公司）名义与原告签订了《天晟公司装修合同》。该公司系被告为骗取原告信任虚构的单位，并未在工商部门登记注册。双方在合同中约定：天晟公司以合同价款x元承包闽江春晓X栋X号房屋的室内装修工程，按照工程预算清单包工、包料的包干方式承包装修工程；工期从2008年8月22日开始至2008年11月20日竣工；工程竣工后，被告应通知原告验收，原告自接到验收通知三日内组织验收；原告应按工程进度分四次将工程款给被告。合同签订后原告严格按照装修合同的约定在2008年8月21日、9月17日、10月29日依照施工进度向被告支付三期装修工程款x元、x元、9715元。2008年10月14日，被告又以天晟公司名义与原告就新增减工程项目达成补充协议，新增工程款合计x元。次日原告及时向被告支付了新增款x元。在合同履行过程中原告一直严格按照合同要求履行付款及其他义务，但被告由于内部管理混乱以及与装修工人之间的矛盾等问题，装修工期一拖再拖。时至今日，装修工程仍未完全竣工。被告也从未向原告发出验收通知，在逾期七个月多后，原告多次催促被告未果，不得已，只好自行处理装修扫尾工程，并于2009年6月30日搬入家具、电器后入住。《装修工程合同》约定：“逾期完工，造成的损失及费用由乙方（即天晟公司）负责（每延误一天向对方支付合同总价的1‰元作为违约金）”。该约定合法有效，按此标准计算，违约金的数额为每日73.6元【（x元x元）×1‰）】，自2008年11月20日计算至2009年6月30日，累计逾期222天，应付违约金总额为x.2元。被告除存在着逾期完工违约的情况外还存在着施工质量低劣，没有按合同约定装修，使用非合同规定的装饰材料、装修工人无施工资质等装修问题。具体表现为大门入口处贴墙玻化砖脱落两块、三块存在空鼓情况，损失875元；次卧、书房木地板压条翘起，长度分别为2.37米、3.25米，损失56.2元；客厅及阳台吊顶粉刷不均，损失290元；客厅及卧室、书房、杂物间内部墙面粉刷粗糙，凹凸不平，多处皱皮、流坠，未按约定工艺施工，共损失6893元；次卧、书房木地板裂开翘起，面积各2平方米，损失972元。大门入口玄关处两处墙面漆脱落、隆起，面积分别为0.03平方米、0.084平方米；踢脚线与墙面间隙过大。以上损失共计x.2元；厨房及卫浴铝扣板未使用合同约定福格斯品牌，擅自使用另一品牌好望角，面积11.5平方米，损失1840元；客厅酒水柜上未用玻璃层板隔断、电视背景墙上方无吊顶，分别损失1080元、200元。对于存在的上述问题，原告多次要求被告整改，但被告均置之不理。现原告请求法院判令：1、被告支付逾期完工违约金共计x.2元；2、被告赔偿原告因装修质量不合格造成的损失x.2元；3、由被告承担本案的诉讼费。
被告辩称，原告所诉不属实。被告仅是天晟公司聘请的一名设计师。在讼争房装修期间天晟公司有办公场所和管理人员等，被告根本不知道天晟公司没有注册，而且当初是原告自己与天晟公司联系的。天晟公司把原告的装修工程分配给被告，被告为了计算抽成的方便才在原告与天晟公司签订的合同上签字，因此不存在被告为骗取原告信任虚构了天晟公司。被告的职责范围是到装修地点进行测量、设计、对房屋布局进行规划、绘图等，使原告与天晟公司满意，直到天晟公司与原告签订合同为止。之后的装修工程就不是被告负责的，但是被告大概知道装修工程的进度，装修工程实际上于2008年12月2日已完工。本案施工工期应扣除节假日、双休日及装修项目增加的工期，工期应延长7个月，至2009年6月20日止，故本案不存在逾期完工，应驳回原告的诉讼请求。
原告向本院提供下列证据：
1、《天晟公司装修合同》一份，证明合同约定的原告与天晟公司双方的权利义务、付款方式、验收保修、逾期施工违约责任等内容，且在合同上有被告的签字，足以认定被告是天晟公司的负责人。
2、《天晟公司预算书》一份，证明预算书约定了装修的要求、材料、规格及等级。
3、《工程增减项单》一份，证明装修工程增减的项目及新增工程价款为x元。
4、中国建设银行转帐凭条三张及存款凭条一张，证明原告按合同约定按时向被告付款x元。
5、照片七张，证明装修不符合合同要求并存在质量问题。
经庭审质证，被告对原告提供的证据2、3无异议；对证据1的真实性无异议，但认为该合同与被告无关，被告不是天晟公司的负责人；对证据4的真实性无异议，但认为之后被告已将原告汇到其帐户上的款还给了天晟公司，其只是经手人而已；对证据5的真实性有异议，认为从照片上看不出被损坏的墙面和木地板系原告的。
被告向本院提供下列证据：
1、《天晟公司装修合同》一份，证明签订合同的双方当事人是原告与天晟公司，并非是被告，被告不是本案的适格主体。
2、天晟公司的聘用书一份，证明被告是天晟公司的聘用人员。
3、工程增减项单一份，证明原告主动增加合同的装修项目，意味着装修时间延长，因此不存在装修工程延期。
4、天晟公司的收据三张，证明原告的装修款是缴到天晟公司的账户上。
经庭审质证，原告对被告提供的证据1的真实性无异议，对证明对象有异议，认为因天晟公司根本不存在而被告有在合同上签字，故被告应当承担合同义务；对证据2的真实性及证明对象均有异议，认为天晟公司根本不存在，所以该公章是私刻的，日期也有涂改，无法证明被告与天晟公司所谓的雇佣关系；对证据3的真实性无异议，但认为只是对工程项目的调整，对工期不产生影响；对证据4认为已超过举证期限，不予质证。
本院于2010年2月2匀岸拮啃薪诵至∠背榭⒀撇髦俗绷榭恃急宦菀７⒃弧姹诰迷矢急下┥智纷先Ｈ志∠背榭⒀址跋拮啃娣诖略邢柿馕禾停铺袼瞎瓷梦ＳР懔宀舭细⒍纭拥呈氨骄锨缴薹跷サ⒍怠臼啬宓堪植逊⑵蟆糯朊谌教Ｇ┗炎渫铰⑵巍源臀楹渴痉啬宓拱跹起长5.6米。
经庭审质证，原、被告对勘验笔录均无异议。
经审查，本院对上述证据作如下分析、认证：
对于原告的证据2、3，因被告不持异议，故予以采纳；对于原告的证据1、4，其真实性可以认定，且证据1合同落款处有被告的签名，证据4转帐及存款凭条上的收款方系被告，因此证据1、4与本案有关联，故均予以采纳；对于原告的证据5，因不能体现该照片上的房屋系讼争房，其关联性无法认定，故不予采纳。对于被告的证据1、3，因与原告的证据1、3相同，故亦予采纳；对于被告的证据2，4，因系天晟公司出具，而天晟公司未在工商部门登记注册，该公司不存在，故证据2、4的真实性无法认定，本院不予采纳。对于本院制作的勘验笔录，因原、被告不持异议，故予以采纳。
经审理查明，2008年8月，原告在网络上看到天晟公司发出的关于装修房屋的广告贴，便通过QQ与天晟公司联系，天晟公司让原告直接与被告联系。之后被告就到原告所要装修的座落于福州市仓山区金山闽江春晓X栋X看现场，并制作了设计方案，原告也同意了该方案。同年8月20日，原告作为甲方，天晟公司作为乙方，就上述房屋的装修事宜签订了《天晟公司装修合同》一份，被告于同年8月22日在合同最后一页乙方落款处（此处盖有天晟公司的印章）签名。2008年8月20日，原告作为客户、被告以设计师的名义分别在记载有装修工程的项目名称、材料品牌、规格及其价格的《天晟公司预算书》上签名，预算书上加盖天晟公司的印章。被告同时还向原告提供了其个人在中国建设银行的账号，以方便原告支付装修款。《天晟公司装修合同》约定：乙方以合同价款x元承包闽江春晓X栋X房屋的室内装修工程，按照图纸说明和预算书进行施工，若出现增减项目须双方认可并书面通知；工程工期为75个工作日（不含国家规定节假日及双休日），即自2008年8月22日起至同年11月20日止；因工程量变化等原因造成竣工日期延误，工期相应顺延；甲方按照以下工程进度分四批支付工程款给乙方，第4批工程款：主体工程竣工经甲方验收合格后当日甲方支付给乙方合同总价的5%,乙方进行后期保修工程；若甲方在验收合格3天内未支付工程尾款，乙方则不参与后期的工程保修；逾期完工，造成的损失及费用由乙方负责（每延误1天向对方支付合同总价的1‰元作为违约金）；工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应在接到通知后3天内验收，并办理验收移交手续。若双方未办理验收手续，甲方不得入住。如甲方擅自入住，视同验收合格。合同签订后，原告依约分别于2008年8月21日、9月17、10月29日向被告支付了装修工程款x元、x元、9715元。同年10月14日原、被告及天晟公司就工程增减项目的内容、数量及价格达成协议，并在制作出的《工程增减项单》上签名、盖章。次日，原告向被告支付了新增装修项目的差价款x元。之后，原告以工程未竣工及被告未通知原告验收为由，未将装修工程余款2685元支付给被告，并于2009年6月30日搬入讼争房内居住。经查询，天晟公司未在工商行政主管部门登记注册。原、被告在庭审中均陈述：在讼争房装修期间，天晟公司有办公场所即位于福州市台江区X路X号格林兰锦X栋X，面积约有100多平方米，有挂牌，有印章，公司里还有设计人员、接待人员及施工人员等。在本案诉讼期间，天晟公司的原办公场所已人去楼空。
==========================================================================================
为尽量避免给当事人造成不良影响，经当事人本人申请110.com将对文章内容进行技术处理，点击查看详情。
==========================================================================================
