原告付某（反诉被告），男，汉族，X年X月X日出生，河南省方城县人，现住XXX，公民证件号码XXX。
委托代理人孙某某，男，汉族，X年X月X日出生，陕西省礼泉县人，现住XXX，公民证件号码XXX。
被告中十冶集团有限公司西安煤机厂工程项目经理部，住所地：XXX。注册号XXX。
负责人周某，该项目部经理。
被告（反诉原告）中十冶集团有限公司。住所地XXX，注册号XXX。
法定代表人贺某，该公司董事长。
委托代理人白某某，女，该公司员工,现住XXX。
原告付某与被告中十冶集团有限公司西安煤机厂工程项目经理部（以下简称中十冶项目经理部）及中十冶集团有限公司（以下简称中十冶)建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告委托代理人刘靖，被告中十冶项目部负责人周某，被告中十冶委托代理人白某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称，2009年10月13日，原告与被告中十冶项目经理部签订了土方回填工程分某协议，决定由原告为被告中十冶项目经理部承建的西安煤机场职工住宅楼B、C座室内外土方回填。之后，原告按约定时间进入土地进行土方回填，完成了土方回填工程。被告中十冶项目经理部先、后支付某原告13.8万元工程款，下欠员工啊x元工程款，原告多次催讨，被告一再无故推拖，至今无果。无奈诉之法院，请求法院判令：1、二被告支付某告工程欠款x元。2、本案诉讼费由被告承担。
被告辩称，2009年10月13日与原告签订了西安煤矿机械厂职工住宅楼B、C座室内外土方回填工程协议书，合同中没有约定具体的工程款数额，约定的是计算方法，被告已按约定支付某部款项。并且认为原告的协议没有全面履行；工期存在严重拖延问题，拖延工期将近4个月。同时提出反诉要求：依法判令被反诉人因工期拖延向反诉人支付某款7.5万元。2、被反诉人承担本案诉讼费。
原告对反诉辩称，被告反诉没有事实及法律依据。我方拖延工期有各种原因。1、不可抗力的原因；2、第二被告的原因，导致我们没有办法回填土。
经审理查明，2009年10月13日，原、被告双方签订了《土地回填工程分某协议》，证明原、被告存在承包关系。原告2009年10月14日进场施工，2010年4月份完工，原告延期完工并非其主观原因，是因为不可抗因素，且被告中途又增加工程量导致原告推迟完工，有田自永、邓某、张钦林的书面证明为证。另2010年10月12日和2011年元月10日，被告分某向原告开具了分某、分某工程结算单等证明，证明原、被告双方已结算完毕，账目结算清楚，证明被告对原告延期完工没有异议，予以认可。
以上事实，有合同书、分某、分某工程结算单、庭审笔录等在卷佐证。
本院认为，原、被告签订的《土地回填工程分某协议》系双方自愿签订，双方均应按约履行。原告完成土地回填工程，被告应按照合同支付某告工程款x元。现被告要求原告支付某剩余工程款x元，事实明确，有理有据，本院应予以支持。至于原告反诉被告要求支付某期拖延的违约金，明显与事实不符。原告已提交证据证明其工期拖延是因为不可抗因素或原告的原因，且工程已结算完毕，说明被告对原告的行为是认可的。被告未能提出相关证据进行证明，故本院无法支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第四款、第一百零九条、最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：
一、被告中十冶集团有限公司西安煤机厂工程项目经理部（反诉原告）于本判决生效后十日内向原告（反诉被告）付某支付某程欠款x元。
逾期支付某照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定处理。
二、驳回被告（反诉原告）中十冶集团有限公司的诉讼请求。
本案受理费1501元（原告已预交），由被告承担，与上述付某时一并给付某告。反诉费用1790元（被告已预交），由被告原告承担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提起副本，上诉于陕西省西安市中级人民法院。
审判长王某之
人民审判员杨建国
人民审判员王某
二0一一年六月三十日
书记员赵鑫
==========================================================================================
为尽量避免给当事人造成不良影响，经当事人本人申请110.com将对文章内容进行技术处理，点击查看详情。
==========================================================================================
