海南省海南中级人民法院
民事调解书
(2000)海南经终字第X号
上诉人(原审被告)儋州万凯实业开发有限公司，住所地儋州市X路X号。
法定代表人张某某，公司总经理。
委托代理人吴某某，公司副经理。
委托代理人陈元明，海南为先律师事务所律师。
被上诉人(原审原告)儋州新领域广告有限公司，住所地儋州市那大解放北路X号。
法定代表人唐某某，公司经理。
委托代理人吕德华，儋州市为民众法律服务所法律工作者。
委托代理人周波煌，儋州市为民众法律服务所法律工作者。
案由：装饰建设工程合同纠纷。
上诉人儋州万凯实业开发有限公司不服儋州市人民法院(1999)儋经初字第X号民事判决，向本院提起上诉，请求依法撤销一审判决，并对本案作出正确判决。
经审理查明，1998年10月21日上诉人与被上诉人签订了一份《装饰合同》。该合同约定，由上诉人将其万凯文化广场的西北立面墙喷石头漆、罗马形柱喷石头漆、大门正面装饰、天堂吊顶、二楼茶坊吊顶、墙面装饰、地面瓷砖、天堂柱、卫生间内外装饰等工程项目(详见项目单价表，按总造价50万元发包给被上诉人施工；工期为正门、大堂限于1998年11月底完工，外墙罗马造形及喷墙柱漆于同年12月底完成；被上诉人应根据上诉人审定的效果图案和项目单价的材料，高效保质地进行施工；上诉人如更改项目，须经与被上诉人协商；上诉人应按工程进度付款，即工程施工到单价项目价值达25万元时，上诉人应付给被上诉人20万元，施工到50万元时，再付10万元，剩下余款20万元在验收后三天内付清等。合同签订后，被上诉人于同年10月25日组织人员进场施工。在施工过程中，被上诉人增加了二楼幕墙九厘板花台、楼顶栏墙修补打底、电梯房墙面乳胶漆涂料以及电灯电路安装等部分工程量，并将原定的大堂三级吊顶装修更改为二级装修。1998年11月2日至12月31日，上诉人先后分六次付给被上诉人工程进度款共（略）元，在此期间，由于双方在工程进度及支付工程进度款等问题上发生纠纷，导致该工程于1998年12月底停工至今。1999年9月24日，被上诉人遂向儋州市人民法院提起诉讼。儋州市人民法院经审理后作出如下判决：一、解除双方当事人于1998年10月21日签订的《装饰合同》；二、上诉人应于判决生效后10日内支付给被上诉人装饰工程款（略）．6l元及利息(利息从1999年11月16日起按中国建设银行的同期同类贷款利率计算至付清款项之日止)，如逾期不付。则加倍支付迟延履行期间的债务利息；案件受理费9898元、鉴定结算费3500元共计（略）元，由上诉人负担9677元、被上诉人负担3712元。
本案在审理过程中，经本院主持调解，双方当事人自愿达成如下协议：
一、终止履行上诉人儋州万凯实业开发有限公司与被上诉人儋州新领域广告有限公司于1998年10月21日签订的《装饰合同》；
二、上诉人儋州万凯实业开发有限公司必须于2000年8月30日前支付（略）元拖欠的工程款给被上诉人儋州市新领域广告有限公司；
三、一审案件受理费9898元、鉴定结算费3500元共（略）元由被上诉人儋州新领域广告有限公司负担。二审案件受理费9898元由上诉人儋州万凯实业开发有限公司负担。
上述协议，符合有关法律规定，本院子以确认。
本调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力。
审判长彭健生
审判员李剑飞
审判员吴某森
二000年三月八日
书记员陈燕
==========================================================================================
为尽量避免给当事人造成不良影响，经当事人本人申请110.com将对文章内容进行技术处理，点击查看详情。
==========================================================================================
