因工期延误所导致建设工程合同纠纷的举证责任分配问题
发布日期:2023-01-10 作者:方乐律师
在建设合同争议中,如果发包人向承包人提出延期付款或赔偿,通常采用以下程序进行证据审查、举证责任分配:
(一)承包人承担的证明责任
承包人仅需要提供工程合同和工程验收资料,以证实实际工期、开工日期或完工日期与合同规定不符。
(二)承包人的证明责任
按照举证原则,在发包人完成举证后,由承包人负责证明其辩护请求。通常情况下,由于不存在工期延误,或者由于不属于自己的原因造成的工期延误等理由,造成了不同的举证责任。
1.拖延时间的证明责任问题
如果承包人提出的工期延迟不存在,则承包人可以提交工程开工申请表,开工令,开工报告,建设工程施工许可证,变更工期补充协议,工期延期的相关材料。如果承包人和承包人在计算时间上发生了争执,则应根据这些资料来决定开工时间。
2.工程延期不是由承包人造成的证明责任问题
如果出现工期延迟,则承包人可以提供证据,证明其不是由于自己的原因造成的,主要包括:
1、承包人应证明施工延迟是由于发包方、第三方或不可控制的原因造成的。
2、承包人必须证明延迟工期对工程持续时间的影响
3、举证责任转移至发包人
如果承包人履行了其举证责任,证明其不存在工期延误或延误的责任,则举证责任立即转移到发包人身上。对于承包人提出的异议,承包人应当重点运用上述关键线路分析法和工期延误天数的计算方法,并根据有关的工程数据,证实工期延误是承包人造成的,发包人造成工期延误为非关键线路延误、工期延误天数计算错误等。
相关法律问题
- 建设工程合同纠纷风险处理? 0个回答20
- 关于建设工程勘测设计合同纠纷 1个回答0
- 建设工程合同纠纷 3个回答0
- 请教两道司法考试题目--关于合同纠纷中举证责任的 2个回答0
- 建设工程施工合同纠纷实用的技巧及方法详细讲解 0个回答30
发布咨询
相关文章
- 建设工程合同纠纷的责任主体问题
- 建设工程施工合同纠纷中的常见问题及其法律责任
- 审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)
- 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)
- 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》
- 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)
- 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)
- 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)
- 牡丹江市宏阁建筑安装有限责任公司诉牡丹江市华隆房地产开发有限责任公司、张继增建设工程施工合同纠纷案
- 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)
相关法律知识
最新文章
- 情侣同居关系分手了财产怎么分?
- 易*联众股民索赔,收到立案告知书,律师团队索赔征集中
- 英*拓股东索赔,发布更正公告,律师团队索赔征集中
- 离婚时如何提出赔偿
- 普通合伙人对合伙企业的债务如何承担
- 劳动保障行政部门可以对那些行为进行处罚?
- 劳动保障行政部门职责、保障监察范围有哪些?劳动保障行政部门对违法行为处罚有时效性
- 超*科技最新索赔消息,发布股票交易异常波动公告,索赔征集中
- 用人单位不得安排未成年从事哪些劳动?
- 《网络反不正当竞争暂行规定》全文(规制刷单炒信、好评返现等问题)2024年9月1日起施
- 元*股份最新索赔条件,发布股票交易异常波动公告,索赔征集中
- 证*电子登记索赔,发布更正公告,谢保平律师团队索赔征集电子登记索赔,发布更正公告
- 华*股份索赔进展,律师团队已代理多批,又提交一批立案
- 红*阳最新索赔消息,收到证监局责令改正措施决定公告,索赔征集中
- 犯罪未遂的判断