该问题已关闭
- 孙术校律师对 将满19周岁,偷了一部苹果手机, 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 邻居房基地侵权,中院都驳回了, 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 在保定上班两年了,一直没有签订 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 你好,我2016年离的婚有一个女儿 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 房产交易问题 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 我是男方,离婚了,孩子一岁半跟 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 夫妻共同财产假如妻子转移了咋办 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 民事诉讼法院指定的举证期限一般 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 离婚法律怎么判?有一个4岁的女 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 律师您好。我是2018年被人在支付 的回复获得奖章一枚
该如何赔偿
天津 04-26 10:27 悬赏 0 发布者:fukai1…… 给我留言 回答:(8) 某住宅小区,高层、共八栋,总造价19600万元,合同工期2012年4月至2012年12月30日;其中门窗涂料栏杆、外保温均由甲方负责二次招标。时间2013年7月至今;内门窗栏杆等仍未进行;2014年10月精装修队伍进场(与甲方合同)。我方总承包,管理人员一直管理。
实际工期:2012年4月10日至2013年6月10粗装修完,
合同规定开工前15日内预付工程款10%,如违约3/万分之/天,甲方未按要求支付。
进度款合同约定按每月完成工程量进行月支付,竣工验收合格后3个月内支付总成款95%;如违约3/万分之/天,实际预付款至今未付。
进度款:
2012年09月13日 支付2000万
2012年10月31日 支付2200万
2012年12月13日 支付2000万
2013年07月13日 支付2000万
2013年11月13日 支付1200万
2014年01月17日 支付1000万
2014年01月27日 支付2200万
请求索赔:
1、 预付款未付,违约金要求赔偿多少合理,结算到什么时候?
2、 进度款未按要求支付,违约金要求赔偿多少合理,结算到什么时候?
3、 因甲方二次招标原因至今为完成,延误我方工期,该如何计算?
实际工期:2012年4月10日至2013年6月10粗装修完,
合同规定开工前15日内预付工程款10%,如违约3/万分之/天,甲方未按要求支付。
进度款合同约定按每月完成工程量进行月支付,竣工验收合格后3个月内支付总成款95%;如违约3/万分之/天,实际预付款至今未付。
进度款:
2012年09月13日 支付2000万
2012年10月31日 支付2200万
2012年12月13日 支付2000万
2013年07月13日 支付2000万
2013年11月13日 支付1200万
2014年01月17日 支付1000万
2014年01月27日 支付2200万
请求索赔:
1、 预付款未付,违约金要求赔偿多少合理,结算到什么时候?
2、 进度款未按要求支付,违约金要求赔偿多少合理,结算到什么时候?
3、 因甲方二次招标原因至今为完成,延误我方工期,该如何计算?
您也有法律问题? 您可以 发布咨询,我们的律师随时在线为您服务
全部答案
- [北京-西城区]
- 陈晓云律师 VIP
- 电话:13810012526
- 4560947积分
回复时间: 2014-04-26 11:13
按合同约定
- [北京-朝阳区]
- 110网律师
- 8388607积分
回复时间: 2014-04-26 10:42
具体违约金根据合同约定,协商不成可以通过法律途径解决。
- [北京-朝阳区]
- 110网律师
- 8388607积分
回复时间: 2014-04-26 11:03
委托律师处理。
- [北京-朝阳区]
- 110网律师
- 8388607积分
回复时间: 2014-04-26 13:59
合同对此没有约定的,你可要求实际损失及履行利益的赔偿,建议面询
- [北京-朝阳区]
- 110网律师
- 8388607积分
回复时间: 2014-04-26 16:42
按合同约定
- [北京-朝阳区]
- 110网律师
- 8388607积分
回复时间: 2014-04-26 18:58
1、未支付预付款的违约金按约定的每日万分之三计算索赔。
2、竣工结算按合同约定;没有约定的参照《建设工程施工合同(示范文本)》第33.1款规定“工程竣工验收报告经发包人认可后28天内,承包人向发包人递交竣工验收报告及完整的结算材料,双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容,进行工程竣工结算”。
3、甲方原因造成乙方工期延误,实际涉及到顺延工期和顺延工期造成的损失两个问题。关于顺延工期问题,乙方可以甲方书面提出顺延工期报告,甲方应在14天内予以确认,逾期不确认的视为同意顺延工期。关于顺延工期造成的损失,合同有约定的按约定索赔;合同没有约定的,按实际损失索赔。
2、竣工结算按合同约定;没有约定的参照《建设工程施工合同(示范文本)》第33.1款规定“工程竣工验收报告经发包人认可后28天内,承包人向发包人递交竣工验收报告及完整的结算材料,双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容,进行工程竣工结算”。
3、甲方原因造成乙方工期延误,实际涉及到顺延工期和顺延工期造成的损失两个问题。关于顺延工期问题,乙方可以甲方书面提出顺延工期报告,甲方应在14天内予以确认,逾期不确认的视为同意顺延工期。关于顺延工期造成的损失,合同有约定的按约定索赔;合同没有约定的,按实际损失索赔。
追问:
你好!胡律师,我方提出的顺延工期报告应该在什么时候提交,我方应该何时进行提交索赔
回答:
1、只要发包人未能按照约定按期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行的,就可以提出顺延工期的主张。
2、除非合同有合理顺延工期期限的约定,只要发生工期延误造成损失的事实发生之日起就能进行索赔。
- [北京-朝阳区]
- 110网律师
- 8388607积分
回复时间: 2014-04-26 21:12
以合同约定为准。
- [天津-武清区]
- 王学福律师
- 135500积分
回复时间: 2014-04-27 19:16
协商不成,可以起诉解决。
问题答案可能在这里 → 寻找更多解答
- 大学生100元学生险如何赔偿 2个回答0
- 孕妇项目合同到期,应如何赔偿? 8个回答0
- 如何得到对方的赔偿 6个回答0
- 如何拿到我的赔偿 4个回答0
- 未保价的快递邮件丢失,该如何赔偿 7个回答0
推荐律师 加入本地优秀律师推荐>>
最佳律师解答
- (陈利厚)(2024-05-17)·优先受偿权
- (段占朝)(2024-05-16)·未付清款的设备抵押
- (毕丽荣)(2024-04-28)·收到再审受理通知书后多长时间再审?
- (高洪祥)(2024-04-24)·签章
- (刘永军)(2024-04-16)·一审原告败诉,但被告在判决后主动把赔偿给原告,原告再上诉二审会怎么判
- (罗雨晴)(2024-04-14)·在中介门店上班,没有签劳务合同(口头承诺发底薪),期间工资和提成没发过(期间陆续签约过一些单子