重庆市北碚区人民法院
民事判决书
(2009)碚法民初字第X号
原告：金某某，男，生于1954年8月2日，汉族，重庆市人，住（略）。身份证号码：x。
被告：杜某甲，男，生于1963年12月22日,汉族,重庆市人,住（略）。身份证号码：x。
被告：杜某乙，男，生于1952年4月12日，汉族，重庆市人，住（略）-X号。身份证号码：x。
原告金某某诉被告杜某甲、杜某乙劳务合同纠纷一案，本案受理后，依法由审判员刘远东适用简易程序，于2009年1月5日公开开庭进行审理。原告金某某、被告杜某甲到庭参加诉讼，被告杜某乙经本院合法传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告金某某诉称：我于2007年10月5日与被告杜某甲签订劳务承包协议。我在承包施工过程中，由于二被告杜某甲、杜某乙未按协议给付人工费和提供材料，给我造成损失x元，现要求二被告赔偿，并承担一切诉讼费用。
被告杜某甲辩称：该工程是我和杜某勇（实际杜某乙）合伙承包后，将部分劳务分包给原告金某某，原告金某某在实际施工过程中，由于建设方未及时付款，使我们给原告金某某造成停工属实，对于合理部分损失我方应予赔偿。
被告杜某乙未作答辩。
经审理查明：被告杜某甲与杜某勇（实际杜某乙），于2007年8月3日合伙与重庆市桥工建筑工程有限公司签定工程项目（内部）承包合同，承建重庆天桥物业发展有限公司开发建设的綦江“香江丰苑”H幢工程。该合同签定后的同年10月5日，被告杜某甲与原告金某某签定劳务承包协议，将H幢的基础和主体工程的劳务分包给原告金某某，原告金某某在施工过程中，由于二被告杜某甲、杜某乙未按协议约定给付人工费和提供建筑材料，给原告金某某造成停工损失，累计停工63天。具体损失：钢管扣件的租金某失x元，塔吊租金某专用工工资损失x元，搅拌机、电焊机、截割机、折湾机等租金某失x元，工地管理人员工资x元，垫付工资、材料费利息x元，误工损失：每天误工60个X63天X20元/个=x元，以上合计x元。该项损失，原告金某某于2008年7月28日分别书面通知了被告杜某甲和杜某乙，被告杜某甲、杜某乙收到后未作具体的处理意见。原告金某某又于2008年9月4日再次给杜某甲、杜某乙递交停工的书面报告，但二被告仍不作处理。另查明，原被告签订的协议第十三条的约定，如一方违约，应当赔偿相对方的违约金20万元，还应赔偿由此造成的相关损失，本案在审理过程中调解，双方各持己见，协议未果。
综上所述事实，有原告金某某、被告杜某甲在庭审中的陈述，承包协议、合伙协议、赔偿损失的通知及停工报告等相关证据在案为凭，足以认定。
本院认为，在2007年10月5日，原告金某某与被告杜某甲、杜某乙双方签订了书面《劳务承包协议》，系双方当事人的真实意思表示，其双方均应按照该协议履行义务。但由于被告杜某甲、杜某乙未按照协议履行义务，给原告金某某造成了实际损失。对此，原告金某某以书面形式通知了被告杜某甲、杜某乙，并要求解决，但被告杜某甲、杜某乙收到通知后未作答复，是对该损失的默认。对被告杜某甲、杜某乙给原告金某某造成的实际损失超过了双方约定的赔偿违约金20万元人民币，则按照实际损失进行赔偿。因此，对原告金某某的诉讼请求应予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条和《中华人民共和国合同法》第一百一十三条之规定，判决如下：
由杜某甲、杜某乙在本判决生效之日起十日内付给金某某因违约造成的损失费x元。
如当事人未在本判决指定的时间内履行义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费2540元，由金某某承担340元，杜某甲、杜某乙承担2200元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第一中级人民法院。
审判员刘远东
二OO九年一月六日
书记员黎莎
==========================================================================================
为尽量避免给当事人造成不良影响，经当事人本人申请110.com将对文章内容进行技术处理，点击查看详情。
==========================================================================================
