辽宁省沈阳市中级人民法院
民事判决书
[2004]沈民（2）房终字第X号
上诉人（原审被告）：沈阳市第五建筑工程公司，住所地沈阳市铁西区X路X巷X号。
法定代表人：曲某某，系经理。
委托代理人：邵某某，男，X年X月X日出生，汉族，系该单位职员，住（略）。
委托代理人：战硕芳，系司达尔律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）：王某某，男，X年X月X日出生，汉族，无职业，住（略）。
委托代理人：张某，男，X年X月X日出生，汉族，系辽宁仲达律师事务所律师，住（略）。
上诉人沈阳市第五建筑工程公司因劳务合同纠纷一案，不服沈阳市新城子区人民法院（2003）新城民房初字第X号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，由民二庭审判员吴波担任审判长，审判员李倩主审、审判员李沛东参加评议，于2004年2月20日公开开庭审理了此案。上诉人沈阳市第五建筑工程公司的委托代理人邵某某，被上诉人王某某及其委托代理人张某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明，沈阳市第五建筑工程公司（以下简称五建公司）与沈阳市新城子区清水台粮库（以下简称清水台粮库）于2001年8月24日签订建设施工合同，五建公司承建清水台粮库罩棚仓专项工程。合同签订后，五建公司（甲方）在施工中将部分工程，即钢筋工程、模板工程、混凝土工程、毛石砌筑工程、砖砌体工程、地面工程、架设工程、电气工程包给被上诉人（乙方）施工。工期从2001年10月2日至2001年11月20日止，所有承包项目必须完工。付款方式为：工人进场后甲方付给乙方生活费，每次5000元（10天一付），等主体地面完工后甲方付给乙方人工费8万元，乙方所承揽的工程全部竣工后，经验收达到优良，甲方一次付清乙方人工费，现金支付。材料、机械及各种运输工具归甲方提供。工期延误一天按总人工费罚10%，提前一天奖500元。如因停电或人力不可抗拒的自然灾害工期顺延。双方约定建筑面积3044平方米，每平方米60元人民币。合同签订的时间是2001年9月30日。对于此份协议书，上诉人与被上诉人均已向一审法院提交，其内容相同。但上诉人提供的协议中，甲方签章处加盖了五建公司的印鉴，被上诉人提供的协议中，甲方签章处为五建公司项目部副经理任洪军签名。协议签订后，被上诉人于2001年10月5日正式施工，于2002年4月28日竣工。上诉人承建的罩棚工程已于2002年5月全部完工。上诉人已经支付给被上诉人人工费x元。审理中，被上诉人自认电气工程没有全部施工完毕，此项工程人工费x元，自愿放弃。上诉人认为价款不清，但未在指定期限内申请鉴定。上诉人还主张被上诉人没有按照约定时间竣工，工期延误72天，应承担违约金x元，提出反诉，但未交纳反诉费。
上述事实有罩棚工程协议书、工程总结报告书、被上诉人出具的收款凭证、当事人陈述、法庭审理笔录等证据，并经庭审质证，本院予以确认，在卷佐证。
原审法院认为，沈阳市第五建筑工程公司项目部不具备法人资格，其行为是代表被告所为。因此，原告与项目部签订分包工程协议合法有效。原告承建被告罩棚仓土建工程，工程款为x元，被告现已支付原告工程款x元，对于电气工程价款，被告未在本院指定期限内申请鉴定，应视为被告举证不能，承担举证不能责任，但由于原告认可此项工程价款为x元，且自愿放弃，应准许，故在工程款中还应扣除x元，即被告尚欠原告工程款x元。对此欠款，被告应予给付。被告提出反诉但未交纳反诉费，故应按其自动撤诉处理。
原审法院判决：一、被告沈阳市第五建筑工程公司给付原告工程款x元，此款于本判决发生法律效力时给付；二、驳回原、被告其他诉讼请求。案件受理费2600元、实际支出费600元，计3200元，由原告承担800元，被告承担2400元。
宣判后，五建公司不服，上诉至本院，要求撤销原审判决，依法改判。其上诉理由是：1、被上诉人不具备签订建筑工程承包合同的主体资格，该案是劳务合同。并且，合同约定的劳动力价格过高，应由有资质的审价部门审定，以确定工程价款。2、一审法院认定事实错误，被上诉人停工没有经过上诉人同意，其延误工期应承担违约金x元。
本院认为，被上诉人提供的支持其诉讼请求的2001年9月30日协议书，虽然是与上诉人项目部经理签订，但在一审审理中上诉人承认其行为能够代表上诉人，并且，上诉人向法院提供的协议上已经加盖了上诉人的公章。协议约定的工程内容（除电气工程外）被上诉人已经实际施工完毕，并交付给上诉人。因此，可以认定上诉人对于其项目部与被上诉人签订的协议书已经追认。合同应为有效。双方均应遵照履行。因合同约定材料、机械及各种运输工具由上诉人提供，被上诉人获得的合同价款实际即为人工费。现上诉人提出合同约定的劳动力价格过高，应由有资质的审价部门审定，以确定工程价款的请求，因合同依法成立后，即对双方当事人产生约束力，上诉人的该项上诉请求缺乏法律依据，本院不予支持。关于上诉人提出的被上诉人停工没有经过上诉人同意，其延误工期应承担违约金x元的上诉请求，因其未提出反诉，本院不予支持。被上诉人自认电气工程未全部施工，自愿放弃人工费x元，应准许。上诉人虽对该项费用的数额有异议，但在一审诉讼中，未就此提出鉴定申请。故原审法院依据双方合同约定的人工费总额x元，扣减上诉人已付款x元、被上诉人自认应扣减数额x元后，判决上诉人给付尚欠工程款x元正确。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项的规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费2600元，由上诉人沈阳市第五建筑工程公司承担。
本判决为终审判决。
审判长吴波
审判员李倩
审判员李沛东
二00四年三月五日
书记员才玉莹
本案判决所依据的相关法律
《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款（一）项：原判决认定事实清楚，适用法律正确的，判决驳回上诉，维持原判决。
==========================================================================================
为尽量避免给当事人造成不良影响，经当事人本人申请110.com将对文章内容进行技术处理，点击查看详情。
==========================================================================================
