上诉人（原审原告、反诉被告）卞某某，男。
上诉人(原审被告、反诉原告）商某某，男。
委托代理人陈荣，江苏三诚（略）事务所（略）。
上诉人卞某某、商某某因装饰装修合同工程款纠纷一案，均不服无锡市滨湖区人民法院(2010)锡滨民初字第X号民事判决，分别向本院提起上诉。本院于2011年4月6日立案受理后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。
原审法院经审理查明：卞某某自2007年6月开始为商某某装修无锡市蠡湖苑＊号房屋。双方于2007年6月22日签订预算表，载明装潢施工项目及工程款，另约定：若有增补或遗漏则另行核算款项，垃圾费及材料凭单据与商某某另行结算；商某某已付工程及家具款x元，余款工程结束后结算；具体工程量按实结算；该工程于2007年7月18日前完工，如完不成每天扣300元，提前每天奖300元。
合同履行中，2007年8月9日，商某某验收卞某某施工的瓦工项目，确认合格。2007年9月5日，卞某某出具承诺：蠡湖苑＊号工地整体工程到9月底全部完工，否则过1天罚款1000元；从7月18日至9月30日每天300元，按实际天数算。2007年11月6日，商某某函告卞某某，内容为：“油漆工的工作基本结束。原定外墙天沟要铲墙、批灰、粉刷，你们现在简单粉刷了一下。原定外墙乳胶漆由你提供，现在全部由我提供。”商某某已付卞某某工程款x元。后双方因对装璜款结算发生争议，卞某某诉至原审法院，其诉称：双方以预算表的形式确定了工程量及工程款，对由其提供材料部分的工程确定价款为x.24元，另外又在实际施工过程中，在预算表外其为商某某购买了价值为x.2元的材料，以及增加装修工程，价值为4660元，以上合计工程款为x.44元。商某某实际支付x元，尚欠x.44元。请求法院判决商某某立即支付余款x.44元，并支付该款自2010年5月12日起至判决生效之日止按中国人民银行同期贷款利率计算的利息。
商某某则答辩称：原预算表约定装潢工程款为x.24元，后按实际需要变更约定工程款为x.44元。其已支付工程款x元。对卞某某诉称增加材料款x.2元及增加工程款4660元，不予认可。
商某某同时提起反诉称：根据预算表约定，工程应于2007年7月18日完工。因卞某某实际于2007年11月6日完工，故要求卞某某承担违约金x元（从2007年7月18日至9月30日按每天300元计算、2007年10月1日至11月6日按每天1000元计算）。
卞某某针对反诉答辩称：其整体工程在2009年9月30日前完工，工程逾期的主要原因在于商某某未能按约提供乳胶漆，故其不应承担违约责任。另双方约定的违约金过高，超过实际造成的损失。要求驳回商某某的反诉请求。
原审法院另查明：
一、卞某某、商某某对装修工程无争议部分为：
1、预算表内项目，卞某某已完成包括油漆、瓦工、家具及其他装修合计工程款x.04元；
2、预算表外，卞某某完成的增加项目计工程款3933.60元。
二、卞某某、商某某对装修工程有争议的部分为：
1、预算表内项目中
a、外墙天沟铲墙、批灰、粉刷项目，价款为3176.80元。卞某某称其已完工，原价款不包含外墙乳胶漆，外墙乳胶漆由商某某提供，商某某称卞某某未进行铲墙、批灰，原价款已包含外墙乳胶漆，后外墙乳胶漆由其购买。
b、楼梯部分，原预算价为x元，后改为油漆由商某某提供，并在预算表上注明扣除2000元。卞某某称油漆虽由商某某提供，但油漆施工由其完成，故楼梯不应按9000元计价。商某某认为楼梯应按原定价9000元计算。
c、屋面四周滴水檐浇筑，价款为2200元；拆除卫生间台盆柜，价款为40元；拆除台盆，价款为32元；拆除院子自来水水池，价款为350元。卞某某称其已完工。商某某称并非卞某某所做，系其自己另外找人完成。
2、预算表外项目中
d、卞某某称增加客厅电视柜钢化玻璃、玻璃门及顶线，价款分别为480元、280元、490元。商某某称该三项已包含在预算中的大厅电视柜中。
e、增加厨房上柜5.45米，每米230元，计1253.5元；厨房下柜6.5米，每米400元，计2600元。卞某某、商某某对此无异议。卞某某称另应加算五金件及人工费1600元，商某某对此不予认可。
f、卞某某称增加x鞋柜，价款为980元。商某某称该项已包含在预算表中的餐厅移门两侧固定柜中。
g、卞某某称增加阳台门头吊顶，价款为860元。商某某称该项目是增做的，但价款过高，仅认可200元。
h、卞某某称增加一楼四只小窗套板、一楼客厅二只大窗套板、二楼小窗套板，价款分别为1662.5元、1558元、2261元，商某某称上述项目装修前已有，并非卞某某所做。
i、卞某某称增加二楼安装房门，9套，每套60元，合计540元。商某某称卞某某仅安装2套门。
j、卞某某称增加购买油漆辅料1880元。商某某称油漆辅料由其购买。
k、卞某某称增加楼梯扶手、大小柱子等，价款为5000元，提供无锡市东台木楼梯经营部出具的收据，另提供无锡市东锡装饰材料经营部证明，内容为：增加的楼梯扶手、大小柱子由其经营部完成，增加项目总额为5000元。商某某称增加的楼梯扶手、大小柱子等由其购买,金额为1000元，并提供无锡市东台木楼梯经营部出具的收据。
l、卞某某称增加水泥、黄某、石子等，价款为7106元；脚手架租金，价款为6750元；材料搬运，价款为6750元；垃圾处理，价款为1400元；室内外保洁，价款为500元；新做塑钢纱窗，价款为600元；安装窗帘，价款为350元；安装灯具，价款为380元；天井水池、价款为1200元；一楼重做套装门、价款为1960元；铝合金门窗改变材料（颜色更换）、价款为800元；室外浮雕，价款为700元。商某某对上述项目均不予认可。
在原审审理期间，因卞某某申请，证人吴某某、朱某某出庭作证。吴某某陈述：其系卞某某雇佣的油漆工，在商某某家做了楼上楼下墙面刷乳胶漆、窗户门套油漆、窗户改色、外墙浮雕着色、楼上外墙天沟铲墙、批灰、粉刷和楼梯扶手油漆。朱某某陈述：其系卞某某雇佣的木工，在商某某家做了套装门、橱柜、衣柜之类的家具。
以上事实，有预算表、验收单、书函、证人吴某某、朱某某的证言及当事人陈述等相关证据在卷佐证。
原审法院认为：卞某某为商某某进行无锡市蠡湖苑＊号房屋装潢，双方为此签订的预算表实际是双方对装潢事项所订的合同，符合法律规定，对双方具有约束力，应是双方工程款项结算的基础。由于此次装潢为二次装修，现状难以确认哪些是原有装修的保留部分，因此，预算表内的项目，商某某认为由其完成的，应由其提供证据证明，从而从预算表项目中扣除相应款项，否则应按预算表约定计算项目价款；预算表外的项目，卞某某认为由其完成的，应由卞某某举证证明，以增加相应工程款，否则，不增加相应工程款。由此，双方一致认可的预算表内已完成项目x.04元及预算表外增加项目3933.60元，对此应予确认。对于争议部分，认定如下：
预算表内项目中，外墙天沟铲墙、批灰、粉刷项目，原预算价为3176.80元，应包含外墙乳胶漆。但实际外墙乳胶漆由商某某提供，商某某仅提供油漆票据一张，金额为175元，故该项目应按3001.80元计算;
原定尺寸的楼梯，价款应按原约定9000元计算;
屋面四周滴水檐浇筑、拆除卫生间台盆柜、拆除台盆、拆除院子自来水水池，价款应按原约定合计2622元计算；
预算表外，卞某某所称增加的项目中，商某某认可增加厨房橱柜合计3853.50元，应当计算；商某某认可增加二楼安装房门X套，每套60元，合计120元，应当计算；商某某认可增加阳台门头吊顶，计200元，应当计算;
楼梯部分确有增加，其增加量约为原约定量的五分之一，商某某主张系由其自行出资1000元完成，而卞某某主张增加部分花费达5000元，不合情理，且卞某某提供的相关证据前后矛盾，不予支持。
其余部分，证据不足，不予认可。
以上，应确认卞某某为商某某装潢无锡市蠡湖苑＊号房屋实际工程款总计为x.94元，商某某已付卞某某工程款x元，尚应支付工程款x.94元。卞某某要求商某某支付自2010年5月12日起至判决生效之日止按中国人民银行同期贷款利率计算的利息，并无不当，予以支持。
根据合同约定，卞某某进行的装潢工程于2007年7月18日前完工，后商某某于2007年11月6日确认工程完工。卞某某辩称其于2009年9月30日前已完工，未能提供证据证明，不予采信。故认定卞某某于2007年11月6日完工。卞某某另辩称工程逾期系因商某某未能按约提供乳胶漆，因双方并未约定乳胶漆由商某某提供，故该辩称意见不予采纳。并且，2007年9月5日卞某某书面承诺愿从此前的2007年7月18日起承担每日300元的逾期完工违约金，故卞某某确应承担逾期完工的违约责任，而商某某主张违约金x元（从2007年7月18日至9月30日按每天300元计算、2007年10月1日至11月6日按每天1000元计算），过分高于其实际损失，故酌定违约金为x元。
综上，原审法院判决：一、商某某于判决生效后立即支付卞某某工程余款x.94元；二、商某某于判决生效后立即支付卞某某上述款项自2010年5月12日起至本判决生效之日止按中国人民银行同期贷款利率计算的利息；三、卞某某于判决生效后立即支付商某某逾期交付工程的违约金x元。四、驳回卞某某的其余诉讼请求。五、驳回商某某的其余反诉请求。
上诉人卞某某不服原审判决，向本院提起上诉称，原审法院认定工程款数额有误，预算表外增加部分的工程款亦认定有误；工程延误的违约责任不在我方，系对方迟延供材所致，原审判决由其承担x元违约金不公；判决欠款支付利息应自2007年10月起计至实际支付之日止，而非计算至2010年5月12日止。综上，原审认定事实错误、适用法律不当，请求二审依法改判商某某支付工程价款总计x.44元。
上诉人商某某亦不服原审判决，向本院提起上诉并针对卞某某的上诉答辩称，其提供给法院的施工确认函能证明对方未按预算表施工，外墙天沟铲墙、批灰、粉刷项目中，对方仅是简单粉刷，未进行铲墙和批批灰，该项目工程款应予扣除；争议部分的屋面四周滴水檐浇筑工程在原始预算表中已取消，事实上是其另外叫人施工，原审法院却未扣除；工期延误的违约责任在于卞某某，原判违约金过少，其房屋是精装别墅，应按月租金x元标准由对方承担x元违约金；房屋装修质量存在问题，应判决对方对质量问题承担责任。综上，请求二审法院改判我方支付装修款x.14元以及由卞某某承担违约金x元。
二审审理过程中，双方当事人对原审法院查明的事实均无异议，对原审法院查明的事实部分，本院依法予以确认。
本院认为，卞某某与商某某就装修工程款发生争议，双方之间签订的预算表应作为核算工程款的依据。关于预算表内完成项目x.04元及预算表外增加项目3933.6元，经双方一致确认故本院予以认可。
关于装修工程款的结算。预算表内争议部分，商某某主张外墙天沟铲墙、批灰、粉刷项目未按预算表施工故应扣除，以及屋面四周滴水檐浇筑工程系其完成也应扣除，该事实的举证责任应由其承担，但其未提供能充分证明该主张的相应事实依据，且2007年11月6日商某某向卞某某出具的函中注明的“原定外墙天沟要铲墙、批灰、粉刷，你们现在简单粉刷了一下”等内容卞某某不予认可，故对商某某的该项上诉理由，本院不予采信。关于预算表外卞某某所称增加项目部分，卞某某虽上诉主张原审认定工程款数额有误，但其未能提供充分有效的证据证明增加的工程款，原审法院以商某某认可的价款结算，并增加部分工程款并无不当，本院应予维持。
关于违约责任及违约金的计算。卞某某上诉认为逾期完工系商某某延迟供材所致并无证据证明，本案对此不予采信。关于延期完工的违约金部分，结合本案工程施工情况、延误的时间及原因、以及所涉房屋的出租收益等因素，原审法院酌情确定x元延期完工违约金与本案实际情况相符。上诉人商某某认为应按x元月租金标准计算x元违约金超过其实际损失且依据不足，本院亦不予支持。
关于逾期支付工程款的利息计算问题，卞某某一审中主张利息应自2010年5月12日起计算至判决生效之日止，原审法院支持其主张并无不当，二审卞某某上诉要求该款应自2007年10月起至实际支付之日止计算利息超出其诉请范围，本院不予支持。
关于工程的质量异议，商某某在一审时未作为独立的反诉请求予以主张，依法可另案处理，本案中不予理涉。
综上，上诉人卞某某、商某某的上诉主张均缺乏事实和法律依据，本院不予支持。原审法院认定事实清楚，适用法律正确，所作判决应予维持。因此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费6386元，由上诉人卞某某、商某某各承担3193元。
本判决为终审判决。
审判长潘志江
审判员张红
代理审判员陈丽芳
二○一一年五月二十五日
书记员白徐芳
==========================================================================================
为尽量避免给当事人造成不良影响，经当事人本人申请110.com将对文章内容进行技术处理，点击查看详情。
==========================================================================================
