该问题已关闭
- 孙术校律师对 将满19周岁,偷了一部苹果手机, 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 邻居房基地侵权,中院都驳回了, 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 在保定上班两年了,一直没有签订 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 你好,我2016年离的婚有一个女儿 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 房产交易问题 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 我是男方,离婚了,孩子一岁半跟 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 夫妻共同财产假如妻子转移了咋办 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 民事诉讼法院指定的举证期限一般 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 离婚法律怎么判?有一个4岁的女 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 律师您好。我是2018年被人在支付 的回复获得奖章一枚
施工单位把中标项目转包给个人,请问转包合同是否有法律效率、
贵州-安顺 11-25 13:26 悬赏 0 发布者:281527…… 给我留言 回答:(1) 安顺供电局2011年10kV及以下电网建设普定第五标包工程施工安全•协议
甲方:资中电力工程有限公司(王怀勇、身份证号为522529194909300219)
乙方:肖金波、身份证号为522121197303036418
甲、乙双方遵照《中华人民共和国合同法》规定的原则下,甲方中标人,资中电力工程有限公司(王怀勇),委托乙方(肖金波)负责普定第五标段工程项目施工,经过平等、自愿友好协商,特拟定如下协议:
1.安全责任:在2011年普定供电局(第五标段)电力建设改造工程中,乙方负责整个工程施工、协调及资料的完善,在施工过程中,无论出现任何大、小安全事故,均由乙方负全部责任。
2.施工工艺、工期及工程质量:乙方必须按照普定供电局的有关规定进行施工,确保安全、质量、工期,如因乙方的不配合等原因造成安全事故、质量返工、拖延工期,给甲方造成经济损失的,均由乙方负责赔偿给甲方,甲方有权终止此协议,在施工过程中,如果普定电力公司不配合协调工作,同一施工点经多次(3次)书面请求帮助未果的情况下,乙方有权停工并不负任何责任,遇到不可抗力(如战争、火灾、洪水、台风、地震等)所造成的经济损失,由乙方全部承担。
3.工程材料:乙方在普定供电局领用工程材料及拆除的旧材料过程中,必须保留原始单据,在施工中,施工所需材料及拆除的旧材料由乙方与普定供电局对接及入库,竣工量与领用量之间,如出现材料差异由乙方负责,工程结算时,如竣工材料及领用材料数量出现差异由乙方全部负责,如在施工中,乙方预购材料所需费用用乙方垫付,在普定供电局支付甲方后,甲方在15个工作四内支付给乙方。
4.工程款的分配及支付方式:(1)本工程款按普定电力公司最终结算费用为准(不含合同价),甲方提取总工程费的16%(用于,工程管理费、公司挂靠费、投标费用等)。乙方提取总工程费的84%,(用于施工中所产生一切费用,如:人工工资、项目建设费、资料费、车辆转运费、完税,含青苗及基础建设赔偿费)。(2)每次工程进度款到甲方帐户后,甲方按16%的比例提取,剩余部分甲方全部支付给乙方,甲方不得超过5个工作日支付给乙方,如甲方超过15个工作日未付款给乙方并给乙方造成经济损失,甚至造成乙方停工,乙方在停工期间所产生的一切损失均由甲方负责,乙方有权终止此协议,甲方与乙方的最终结算,乙方要扣除甲方在进度款中所提费用,乙方保证甲方提取总工程费的16%。(3)工程竣工后,一年保质期内,普定电力公司所扣押工程质保金,甲、乙双方各承担50%,质保期满一年,甲方必须在30个工作日内返还乙方所承担费用的100%给乙方,在质保未满一年内,如出现工程质量问题,乙方无条件进行整改,且保证普定供电局对工程验收合格。(4)甲方与乙方签订协议后,在5个工作日内,乙方向甲方缴纳100000.00元(壹拾万元)人民币安全质量保证金(无息),本工程经普定电力公司验收合格并提交所有竣工资料,甲方在30个工作日内必须返还乙方100000.00元(壹拾万元)人民币安全质量保证金。
5.甲方的责任:甲方负责向普定电力公司追讨工程费(含工程进度款)并配合乙方工作(在普定电力公司不配合协调的情况下),乙方开工后,在两个月之内,甲方必须支付乙方工程进度款,启动资金由乙方自行负责。
6.如果单方毁约或不按协议执行,给对方造成损失的,一切损失由违约方负责赔偿给对方。
7.此协议本着自愿、平等的原则,希望双方共同自觉遵守。
8. 此协议一式二份共三页,甲、乙双方各一份,从签字之日起生效,手写涂改其中内容无效,手工签名及日期有效。
甲方代表(签字或盖章):资中电力工程有限公司
乙方(签字或盖章):
年 月 日
甲方:资中电力工程有限公司(王怀勇、身份证号为522529194909300219)
乙方:肖金波、身份证号为522121197303036418
甲、乙双方遵照《中华人民共和国合同法》规定的原则下,甲方中标人,资中电力工程有限公司(王怀勇),委托乙方(肖金波)负责普定第五标段工程项目施工,经过平等、自愿友好协商,特拟定如下协议:
1.安全责任:在2011年普定供电局(第五标段)电力建设改造工程中,乙方负责整个工程施工、协调及资料的完善,在施工过程中,无论出现任何大、小安全事故,均由乙方负全部责任。
2.施工工艺、工期及工程质量:乙方必须按照普定供电局的有关规定进行施工,确保安全、质量、工期,如因乙方的不配合等原因造成安全事故、质量返工、拖延工期,给甲方造成经济损失的,均由乙方负责赔偿给甲方,甲方有权终止此协议,在施工过程中,如果普定电力公司不配合协调工作,同一施工点经多次(3次)书面请求帮助未果的情况下,乙方有权停工并不负任何责任,遇到不可抗力(如战争、火灾、洪水、台风、地震等)所造成的经济损失,由乙方全部承担。
3.工程材料:乙方在普定供电局领用工程材料及拆除的旧材料过程中,必须保留原始单据,在施工中,施工所需材料及拆除的旧材料由乙方与普定供电局对接及入库,竣工量与领用量之间,如出现材料差异由乙方负责,工程结算时,如竣工材料及领用材料数量出现差异由乙方全部负责,如在施工中,乙方预购材料所需费用用乙方垫付,在普定供电局支付甲方后,甲方在15个工作四内支付给乙方。
4.工程款的分配及支付方式:(1)本工程款按普定电力公司最终结算费用为准(不含合同价),甲方提取总工程费的16%(用于,工程管理费、公司挂靠费、投标费用等)。乙方提取总工程费的84%,(用于施工中所产生一切费用,如:人工工资、项目建设费、资料费、车辆转运费、完税,含青苗及基础建设赔偿费)。(2)每次工程进度款到甲方帐户后,甲方按16%的比例提取,剩余部分甲方全部支付给乙方,甲方不得超过5个工作日支付给乙方,如甲方超过15个工作日未付款给乙方并给乙方造成经济损失,甚至造成乙方停工,乙方在停工期间所产生的一切损失均由甲方负责,乙方有权终止此协议,甲方与乙方的最终结算,乙方要扣除甲方在进度款中所提费用,乙方保证甲方提取总工程费的16%。(3)工程竣工后,一年保质期内,普定电力公司所扣押工程质保金,甲、乙双方各承担50%,质保期满一年,甲方必须在30个工作日内返还乙方所承担费用的100%给乙方,在质保未满一年内,如出现工程质量问题,乙方无条件进行整改,且保证普定供电局对工程验收合格。(4)甲方与乙方签订协议后,在5个工作日内,乙方向甲方缴纳100000.00元(壹拾万元)人民币安全质量保证金(无息),本工程经普定电力公司验收合格并提交所有竣工资料,甲方在30个工作日内必须返还乙方100000.00元(壹拾万元)人民币安全质量保证金。
5.甲方的责任:甲方负责向普定电力公司追讨工程费(含工程进度款)并配合乙方工作(在普定电力公司不配合协调的情况下),乙方开工后,在两个月之内,甲方必须支付乙方工程进度款,启动资金由乙方自行负责。
6.如果单方毁约或不按协议执行,给对方造成损失的,一切损失由违约方负责赔偿给对方。
7.此协议本着自愿、平等的原则,希望双方共同自觉遵守。
8. 此协议一式二份共三页,甲、乙双方各一份,从签字之日起生效,手写涂改其中内容无效,手工签名及日期有效。
甲方代表(签字或盖章):资中电力工程有限公司
乙方(签字或盖章):
年 月 日
您也有法律问题? 您可以 发布咨询,我们的律师随时在线为您服务
问题答案可能在这里 → 寻找更多解答
- 代建单位为个人与施工单位签订施工合同,合同是否受法律保护 2个回答0
- 请问婚前都是老公父母买房,购房合同是老公名字,婚后办得房产证,是 6个回答0
- 请问,买房过程中,和中介、业主签订的三方合同是否有法律效力 5个回答0
- 因第三者交通事故造成的个人伤害,肇事方已做偿付。请问,受伤者单位 5个回答0
- 请问单位内部非营利性食堂是否可以包给个人(无 任何资质) 2个回答20
推荐律师 加入本地优秀律师推荐>>
最佳律师解答
- (刘永军)(2024-04-16)·一审原告败诉,但被告在判决后主动把赔偿给原告,原告再上诉二审会怎么判
- (罗雨晴)(2024-04-14)·在中介门店上班,没有签劳务合同(口头承诺发底薪),期间工资和提成没发过(期间陆续签约过一些单子
- (李波)(2024-04-07)·股权质押登记
- (孟凡兵)(2024-04-01)·真是岂有此理
- (吴丁亚)(2024-03-28)·网拍的各种日期是自然日还是工作日
- (刘中良)(2024-03-24)·业主委员会解散了 ,业主三分之二签字 可以与物业终止合同吗?