该问题已关闭
- 孙术校律师对 将满19周岁，偷了一部苹果手机， 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 邻居房基地侵权，中院都驳回了， 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 在保定上班两年了，一直没有签订 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 你好，我2016年离的婚有一个女儿 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 房产交易问题 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 我是男方，离婚了，孩子一岁半跟 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 夫妻共同财产假如妻子转移了咋办 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 民事诉讼法院指定的举证期限一般 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 离婚法律怎么判？有一个4岁的女 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 律师您好。我是2018年被人在支付 的回复获得奖章一枚
工期延误，违约赔偿比例
上海 04-24 15:00 悬赏 0 发布者:Xxb1194 回答:(10) 我有个工程项目，因工期延误，业主要我们赔偿50万，我想问下，在法律上有没有明确规定违约赔偿比例？
您也有法律问题？ 您可以 发布咨询，我们的律师随时在线为您服务
全部答案
- [上海-浦东新区]
- 110网律师
- 8388607积分
回复时间： 2011-04-24 15:16
按你们的合同约定处理，协商不好，可诉至法院解决，最好请律师代理。
- [上海-浦东新区]
- 110网律师
- 8388607积分
回复时间： 2011-04-24 15:21
根据合同约定来主张违约责任，但违约金过高法院会调整，协商不成的，通过诉讼途径解决。
详细可来电咨询。
详细可来电咨询。
- [上海-浦东新区]
- 110网律师
- 8388607积分
回复时间： 2011-04-24 16:53
按照合同约定
- [辽宁-大连]
- 徐璐律师
- 4341积分
回复时间： 2011-04-24 17:25
你们双方是该否签订合同，即使违约，也按照合同约定办理，违约金过高，法院也不会支持。
可来电咨询。
可来电咨询。
- [上海-浦东新区]
- 110网律师
- 8388607积分
回复时间： 2011-04-24 17:59
你好，
1、法律上没有明确规定违约金为多少；
2、到底该如何赔偿，要根据你和业主方签订的总包合同约定来确定，若没约定具体的违约金数额或者计算方法，则你可以拒绝；但业主方可以主张实际损失赔偿，那么业主方要对他的实际损失进行举证；
3、工期延误并不一定是承包方的责任，你可以严格审查一下整个建筑施工过程中，有没有因为业主的原因导致停工的情形、有没有现场签证、设计变更或者其他原因导致工期应当延长的情形等。
1、法律上没有明确规定违约金为多少；
2、到底该如何赔偿，要根据你和业主方签订的总包合同约定来确定，若没约定具体的违约金数额或者计算方法，则你可以拒绝；但业主方可以主张实际损失赔偿，那么业主方要对他的实际损失进行举证；
3、工期延误并不一定是承包方的责任，你可以严格审查一下整个建筑施工过程中，有没有因为业主的原因导致停工的情形、有没有现场签证、设计变更或者其他原因导致工期应当延长的情形等。
- [上海-虹口区]
- 张向锋律师
- 530579积分
回复时间： 2011-04-24 20:01
工期延误不一定是施工方的原因，也有可能是发包方的原因，也有可能设计变更的原因，工程工期延误的原因很多，建议你带上资料，当面咨询律师。若需帮助，可来电或预约当面向我咨询。
- [上海-徐汇区]
- 李军律师
- 408255积分
回复时间： 2011-04-24 20:07
1、合同有约定的，按合同约定；
2、没有约定的话，赔偿实际损失。
3、建议委托律师参与处理，需要帮助，可以来电联系。
2、没有约定的话，赔偿实际损失。
3、建议委托律师参与处理，需要帮助，可以来电联系。
- [上海-浦东新区]
- 110网律师
- 8388607积分
回复时间： 2011-04-24 20:47
您好！建议带上签订合同当面咨询，详情可以来电~！
- [上海-浦东新区]
- 110网律师
- 8388607积分
回复时间： 2011-04-25 16:03
关键看合同如何约定的，工期延误有多种情况，是否合同中有涉及延误免责的条款。若实际违约，则需承担违约责任，违约金过高于实际损失的，可以主张法院降低。
- [上海-浦东新区]
- 110网律师
- 8388607积分
回复时间： 2011-04-25 17:18
1、首先要对方证明你存在违约行为，如果你能证明不违约或者存在不可抗力的等因素的，可以不予支付；
2、有给定从约定，当然如果约定畸高的，可以要求适当减少；
3、没有约定的，根据实际损害赔偿。
2、有给定从约定，当然如果约定畸高的，可以要求适当减少；
3、没有约定的，根据实际损害赔偿。
问题答案可能在这里 → 寻找更多解答
- 终审判决是否会提高违约金的赔偿比例 1个回答
10 - 违约金赔偿比例一般是多少? 3个回答0
- 房东违约怎么赔偿？？急 急 急 3个回答0
- 房东违约怎么赔偿？？急 急 急 1个回答10
- 想了解连带关系赔偿比例 1个回答0
10 推荐律师 加入本地优秀律师推荐>>
最佳律师解答
- (李保忠)(2022-03-20)·您好，赵律师，我是济宁汶上的，今年1月份借给了朋友2000块钱
- (王远洋)(2022-03-19)·我是一名在上初一的女生 就在昨天晚上有很多个人说要在我周日的
- (蒙彦军)(2022-03-18)·我在一个百秋的App被刷单提高知名度的骗了3万，后续还要交3
