该问题已关闭
- 孙术校律师对 将满19周岁,偷了一部苹果手机, 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 邻居房基地侵权,中院都驳回了, 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 在保定上班两年了,一直没有签订 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 你好,我2016年离的婚有一个女儿 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 房产交易问题 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 我是男方,离婚了,孩子一岁半跟 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 夫妻共同财产假如妻子转移了咋办 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 民事诉讼法院指定的举证期限一般 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 离婚法律怎么判?有一个4岁的女 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 律师您好。我是2018年被人在支付 的回复获得奖章一枚
我要咨询
陕西-安康 06-15 20:22 悬赏 25 发布者:168220…… 给我留言 回答:(4) 律师:
你们好!我有这样一份合同:
莲花村蚂蟥沟通村公路施工合同书
甲方 付 焰 女 陕西省宁陕县关口街32号
乙方 邱兴虎 男 陕西省石泉县池河镇双营村一组
为了尽快完成莲花村蚂蟥沟通村公路工程,甲方将该工程爆破凿眼承包给乙方,具体事情如下:
1.工程量 项目设计工程总量为4.2KM,截止2010年10月20日已完成0.6KM,剩下的3.6KM由乙方承担爆破凿眼,即观音崖至上游路段,工程总价为六万九千九百八十(¥69980.00元)。
2.工程规格 公路不设计水沟,路面宽4.5M,不超过7条盘道,涵沟1个,并达到设计要求。
3.工程机械 工程机械由乙方自行承担,每次抬空压机共4人,甲方2人,乙方2人,甲方并支付给乙方每次80元的工资,甲方负责砍伐公路沿线的树木。
4.甲方必须保证爆破器材不缺陷,爆破员按时爆破,挖机及时开挖,爆破员挖机师傅积极配合;乙方在甲方的条件下保证工程在90天内完成,阴雨天除外,误时由乙方负责,由甲方爆破器材、爆破员、挖机等造成延误工期由甲方自行承担,并除掉延误工期时间。
5.付款方式 中途甲方支付给乙方40%的工程款,剩余的60%在农历腊月二十二日之前付清,在工程延误情况下除外,签合同时甲方付给乙方1000元支付款。
6.奖罚办法 乙方在90天内完成凿眼工程,在工程总价之外甲方付给乙方2000元奖金,并与工程款同期付清;乙方超过90天完成,乙方付给甲方3000的罚金。
7.安全责任 乙方承担凿眼安全责任,甲方承担爆破安全责任。
8.本合同一式二份,双方各执一份,双方签字生效。
甲方:付焰
乙方:邱兴虎
2010年10月20日
该合同是交通局发包给甲方,我们是承包甲方的一个工种,后来结帐有分歧,该合同中的4.2KM交通局是认可的,并且设计的不止4.2KM ,是4.6KM,在项目设计之前已经有1.25KM的路,该1.25KM也在项目设计之内,但属于维修,维修我们工种内几乎没有活,甲方以修0.6KM是事实,我们修剩下的3.6KM ,实际只修了3.05KM (其中项目设计的只修了2.75KM,项目设计外修了0.3KM)当时口头商议是在10月19号下午,在场的有20余人,口头商议的结果是:甲方已修的0.6KM终止点是观音庙,乙方负责修观音庙至上游板板桥路段,享有上述合同的条款,由于我太相信甲方,但在晚上签协议是甲方说:“把地理坐标改为里程”,当时我就同意了,合同是我起草的,双方签字了的,而实际上口头商议的和项目设计不符,而导致现在甲方只给我支付2.9KM工程款,计算方法为是项目设计内完成的2.75KM全部认可,而项目设计外的0.3KM按0.15KM计算,合同我们提前完成任务20天,还不支付给我奖金。而我要求算帐,她只同意增加我1000元的奖金,我不同意。我问甲方,你是按口头商议的还是按合同,按合同你得给我指出项目设计的4.2KM起始点和终止点,3.6KM的起始点和终止点,她不回答我,我说那你得给我看合同,她说合同怎么能给你看呢?这是机密文件,我说那你得愿一头,甲她说反正只给我补1000元。请问我能完整的要到69980和2000元的奖金吗?不能完整要到能要多少钱?剩余的工程款她能支付逾期的利息吗?我起诉能赢吗?哪个律师能给我打赢官司重谢!
你们好!我有这样一份合同:
莲花村蚂蟥沟通村公路施工合同书
甲方 付 焰 女 陕西省宁陕县关口街32号
乙方 邱兴虎 男 陕西省石泉县池河镇双营村一组
为了尽快完成莲花村蚂蟥沟通村公路工程,甲方将该工程爆破凿眼承包给乙方,具体事情如下:
1.工程量 项目设计工程总量为4.2KM,截止2010年10月20日已完成0.6KM,剩下的3.6KM由乙方承担爆破凿眼,即观音崖至上游路段,工程总价为六万九千九百八十(¥69980.00元)。
2.工程规格 公路不设计水沟,路面宽4.5M,不超过7条盘道,涵沟1个,并达到设计要求。
3.工程机械 工程机械由乙方自行承担,每次抬空压机共4人,甲方2人,乙方2人,甲方并支付给乙方每次80元的工资,甲方负责砍伐公路沿线的树木。
4.甲方必须保证爆破器材不缺陷,爆破员按时爆破,挖机及时开挖,爆破员挖机师傅积极配合;乙方在甲方的条件下保证工程在90天内完成,阴雨天除外,误时由乙方负责,由甲方爆破器材、爆破员、挖机等造成延误工期由甲方自行承担,并除掉延误工期时间。
5.付款方式 中途甲方支付给乙方40%的工程款,剩余的60%在农历腊月二十二日之前付清,在工程延误情况下除外,签合同时甲方付给乙方1000元支付款。
6.奖罚办法 乙方在90天内完成凿眼工程,在工程总价之外甲方付给乙方2000元奖金,并与工程款同期付清;乙方超过90天完成,乙方付给甲方3000的罚金。
7.安全责任 乙方承担凿眼安全责任,甲方承担爆破安全责任。
8.本合同一式二份,双方各执一份,双方签字生效。
甲方:付焰
乙方:邱兴虎
2010年10月20日
该合同是交通局发包给甲方,我们是承包甲方的一个工种,后来结帐有分歧,该合同中的4.2KM交通局是认可的,并且设计的不止4.2KM ,是4.6KM,在项目设计之前已经有1.25KM的路,该1.25KM也在项目设计之内,但属于维修,维修我们工种内几乎没有活,甲方以修0.6KM是事实,我们修剩下的3.6KM ,实际只修了3.05KM (其中项目设计的只修了2.75KM,项目设计外修了0.3KM)当时口头商议是在10月19号下午,在场的有20余人,口头商议的结果是:甲方已修的0.6KM终止点是观音庙,乙方负责修观音庙至上游板板桥路段,享有上述合同的条款,由于我太相信甲方,但在晚上签协议是甲方说:“把地理坐标改为里程”,当时我就同意了,合同是我起草的,双方签字了的,而实际上口头商议的和项目设计不符,而导致现在甲方只给我支付2.9KM工程款,计算方法为是项目设计内完成的2.75KM全部认可,而项目设计外的0.3KM按0.15KM计算,合同我们提前完成任务20天,还不支付给我奖金。而我要求算帐,她只同意增加我1000元的奖金,我不同意。我问甲方,你是按口头商议的还是按合同,按合同你得给我指出项目设计的4.2KM起始点和终止点,3.6KM的起始点和终止点,她不回答我,我说那你得给我看合同,她说合同怎么能给你看呢?这是机密文件,我说那你得愿一头,甲她说反正只给我补1000元。请问我能完整的要到69980和2000元的奖金吗?不能完整要到能要多少钱?剩余的工程款她能支付逾期的利息吗?我起诉能赢吗?哪个律师能给我打赢官司重谢!
问题补充:
怎么没律师回答我的提问?问题解决重赏,请致电13772969653
您也有法律问题? 您可以 发布咨询,我们的律师随时在线为您服务
全部答案
- [陕西-西安]
- 高飞律师 VIP
- 电话:18629037091
- 145882积分
回复时间: 2011-06-28 10:23
问题比较复杂,建议当面咨询律师。
- [陕西-西安]
- 康治斌律师
- 1248523积分
回复时间: 2011-06-15 20:55
你这问题比较复杂,建议拿上资料向律师当面咨询为好。
- [陕西-西安]
- 王琨乔律师
- 4658积分
回复时间: 2011-06-15 21:00
从合同上看,只要证据足,可以要到69980和2000元。逾期利息只要合理有据可以要到。法院“以事实为依据,以法律为准绳。”只要真被充分,可以胜诉。打官司代理费,加上诉讼费是好大一笔费用,并且是要预先给的,你要考虑清楚。
- [陕西-西安]
- 张守成律师
- 给我留言
- 13128积分
回复时间: 2011-06-16 05:06
可以面谈
问题答案可能在这里 → 寻找更多解答
- 我要咨询 2个回答20
- 有个问题想和你咨询下,我和我老婆结婚4年,没结婚证,现在我要求离 1个回答20
- 我要咨询税务局处罚规定 2个回答0
- 咨询 我要找个免费律师 2个回答0
- 我要咨询 0个回答0
推荐律师 加入本地优秀律师推荐>>
最佳律师解答
- (毕丽荣)(2024-04-28)·收到再审受理通知书后多长时间再审?
- (刘永军)(2024-04-16)·一审原告败诉,但被告在判决后主动把赔偿给原告,原告再上诉二审会怎么判
- (罗雨晴)(2024-04-14)·在中介门店上班,没有签劳务合同(口头承诺发底薪),期间工资和提成没发过(期间陆续签约过一些单子
- (李波)(2024-04-07)·股权质押登记
- (孟凡兵)(2024-04-01)·真是岂有此理
- (吴丁亚)(2024-03-28)·网拍的各种日期是自然日还是工作日