原告：皮某某，男，1958年出生。
委托代理人：张景明，洛阳市涧西区X路法律服务所法律工作者。代理权限：特别授权。
被告：洛阳市秀水百合酒店管理有限公司，住所地：洛阳市涧西区X路洛浦公园交汇处。
法定代表人：唐某某，该公司执行董事。
委托代理人：阴吉峰，河南帝都律师事务所律师。代理权限：特别授权。
被告：马某某，男，1956年出生。
原告皮某某因与被告洛阳市秀水百合酒店管理有限公司、被告马某某为建设工程施工合同纠纷一案。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告皮某某及其委托代理人张景明、被告秀水百合酒店的委托代理人阴吉峰、被告马某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告皮某某诉称，2007年元月20日，原告皮某某与被告马某某就秀水百合酒店的前身“私家菜馆”的水电安装事宜达成施工协议，该协议书约定了承包方式、工程进度、工期及付款方式等具体内容，协议书签订后，皮某某水电安装队随即进入该酒店施工，施工进程中，被告不断更改施工要求，增加施工项目，致使工程造价远远超过了协议约定的价格，工作量大大增加。并且由于被告不能按协议约定及时给付预付款，并临时增加更改许多施工项目，致使工期一再拖延，有时甚至原告垫钱才能勉强施工，尽管如此，原告还是尽职尽责，认真仔细的保质保量的完成了各项施工任务。现酒店早已经营使用，收入状况良好，剩余工程款被告却一直不付给原告。2008年5月初，被告私家菜馆经工商注册登记为秀水百合酒店管理有限公司，被告马某某成为被告秀水百合酒店自然人股东。原告多次找二被告讨要剩余工程款无果，无奈诉至法院，请求：1、请求二被告给付拖欠的施工款x元；2、本案诉讼费用由二被告承担。
被告洛阳市秀水百合酒店管理有限公司当庭辩称，1、我公司与本案无关，我公司与2008年5月成立，而合同是2007年1月签订并开始施工的，我公司直至工程施工完毕还未成立；2、公司不是酒店的所有权人，只是管理公司，注册资金只有3万元，而酒店投资1000多万元，我公司不应承担该责任。
被告马某某当庭辩称，酒店的水电工程确实是原告做的，但我是作为施工现场的负责人与原告签订的合同，原告改变了施工项目，我是受股东的委托来管理酒店，而且2007年10月期间我已不负责该项目施工，我负责筹备经营酒店。
经审理查明，2007年1月20日，甲方私家菜馆的代表马某某与乙方代表皮某某签订施工协议书一份，该协议对承包方式、工期、工程进度、工程质量、工程造价及付款方式进行了约定。其中关于工程造价方面，该协议约定“费用一次性包干，伍万贰仟元整”。
施工过程中，双方对原施工协议进行了变更，2007年11月11日，被告马某某对皮某某的请款单签字确认属实，上载明“我队施工水电工程，截止2007年10月20日，已施工x元工作总量（详见请款白皮某），现实际付款x元，预计后续工程x元。本次请款x元，请与解决”。
2008年1月9日，被告马某某对原告皮某某的申请增加工费明细签字确认，马某某对皮某某自2007年11月1日至2007年12月施工期间增加的工作量予以认可，此期间施工增加工作量费用共计x元。
综上，协议变更后的施工总量费用共计x元，庭审中，双方确认被告马某某已付工程款x元，余款x元未付。被告马某某以该工程未验收和决算为由拒绝付款。
另查明，原告皮某某上述施工的酒店于2008年已投入经营，原、被告双方均未提供该酒店的工商登记情况。
本院认为：原告皮某某与被告马某某签订的施工协议书，系当事人的真实意思表示，未违反相关法律规定，为有效协议，本院予以认定。被告马某某对增加的工作量予以认可，视为对原协议的变更。马某某作为施工协议的一方负责人，未提供其接受其他股东委托的证据，其辩解意见本院不予采纳，被告马某某应承担对剩余施工款的还款责任。被告洛阳市秀水百合酒店管理有限公司，其经营范围为酒店管理和企业的营销策划，注册资本仅3万元，并不是原告皮某某进行施工的实际对象，因此，秀水百合酒店管理有限公司并非是本案的适格被告。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条、最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的意见第一百三十九条、《中华人民共和国民法通则》第一百零六条第一款、第一百零八条及相关法律规定，判决如下：
一、被告马某某于本判决生效后十日内支付原告皮某某工程款x元整。
二、驳回原告皮某某对被告洛阳市秀水百合酒店管理有限公司的起诉。
三、驳回原告皮某某其他的诉讼请求。
逾期支付，按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条的规定执行。即加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费1022元，由原告皮某某负担400元、被告马某某负担622元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省洛阳市中级人民法院。
审判长：崔丹丹
人民陪审员：申通
人民陪审员：高长城
二〇〇九年六月九日
代书记员：邓欢
==========================================================================================
为尽量避免给当事人造成不良影响，经当事人本人申请110.com将对文章内容进行技术处理，点击查看详情。
==========================================================================================
