上诉人（原审被告）：河南XX置业有限公司。
法定代理人：杨XX，该公司董事长。
委托代理人（特别授权）：高XX，河南航星律师事务所律师。
上诉人（原审第三人）：黄XX，男，X年X月X日出生，汉族，住广东省湛江市。
委托代理人：陈XX，男，X年X月X日出生，汉族，住广东省雷州市。
被上诉人（原审原告）：李XX，男，X年X月X日出生，汉族，广东省马山县人，现住洛阳市老城区。
委托代理人（特别授权）：郭XX，洛阳市天义法律服务中心法律工作者。
委托代理人（特别授权）：赵XX，女，X年X月X日出生，汉族，住洛阳市涧西区。
上诉人河南XX置业有限公司因与上诉人黄XX，被上诉人李XX装饰装修合同纠纷一案，不服洛阳市老城区人民法院（2009）老民初字第X号民事判决，向本院提起上诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2009年10月27日公开开庭审理了本案。上诉人河南XX置业有限公司的委托代理人高XX，上诉人黄XX及其委托代理人陈XX，被上诉人李XX及其委托代理人赵XX到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原审经审理查明：2007年5月3日，黄XX与河南XX置业有限公司签订河南省洛阳市王城假日酒店工程项目河南XX置业有限公司人工费合同，合同约定，黄XX负责对河南XX置业有限公司位于洛阳市X路X路交会处的洛阳王城假日酒店（原名称）装修提供人工，包工不包料，一次包死不含税，按建筑面积每平方220元（人工费）计算；河南XX置业有限公司指派专人负责签字、工程质量、更改图纸、工资发放的日常工作，工程施工人员和技术人员均为广东、广西人员；工程完工后，由黄XX、河南XX置业有限公司双方验收合格后，按总工程量结算，并将结算单交给河南XX置业有限公司，河南XX置业有限公司必须在5日内审核完毕，3日内支付黄XX方人工费97%，剩余3%作为质量保证金，一年后付清。合同在履行中，因黄XX不辞而别，2007年11月河南XX置业有限公司酒店式公寓项目部与李XX签订变更合同，双方约定将黄XX离开后未完成的工程，交由李XX继续装修施工，具体施工范围、装修项目及价款按上述合同约定执行，以后所有技术、施工及工资发放对李XX本人。同时河南XX置业有限公司与李XX签订的变更合同进一步指明了施工范围，即河南XX置业有限公司王城酒店项目5-X层的全部装修的人工费。2008年5月27日，李XX除开关插座、部分淋浴材料不到位未安装外，其余装修工程已完成，并与河南XX置业有限公司酒店式公寓项目部就完成的工程进行了决算，总计工程款x元。2008年7月8日河南XX置业有限公司王城酒店项目部予以认可。关于李XX、黄XX领取人工费的情况，黄XX签字领取人工费x元，实际领取x元，其中x签了字，离开时未领取。在李XX履行合同中，领取人工费x元（黄XX签字未领取的x元，后由李XX领取）。河南XX置业有限公司至今尚欠李x元。原审法院认为：合同依法成立，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照合同全面履行自己的义务。履行合同义务不符合约定给对方造成损失的，应当予以赔偿。河南XX置业有限公司就黄XX离开后遗留的工程，与李XX签定了施工合同，除合同主体变更外，合同内容按河南XX置业有限公司与黄XX签订的合同执行，合同有效。李XX在2008年5月27日将全部工程结算清单交给河南XX置业有限公司，结算单包括了黄XX领取的人工款x元。河南XX置业有限公司应当按照合同约定，在收到李XX的工程结算单8日内审核并将总工程款x元中的97%即x.40元（包括黄XX领取的x元）付给施工方。减去河南XX置业有限公司已付的x元和扣除总工程款的3%作为质量保证金外，尚欠李x.40元。河南XX置业有限公司逾期付款应承担违约责任，现李XX要求河南XX置业有限公司支付欠款及利息，予以支持。李XX诉求其停工损失x元，仅提供自己登记的施工人员考勤表，无其它证据予以佐证，不予认定。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条和《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百零七条之规定，判决如下：一、被告河南XX置业有限公司在本判决生效后十日内支付给原告李x.40元，并支付该款从2008年6月4日起至2008年11月28日止的利息（按中国人民银行同期贷款利率计算）。二、驳回原告李XX其他诉讼的请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费5190元、鉴定费3000元，由河南XX置业有限公司全部负担（原告已垫付，执行时由被告付给原告）。
河南XX置业有限公司不服原审判决，向本院上诉称：1、我公司与黄XX签订工程项目人工费合同，李XX是黄XX的施工人员，我公司的项目部无权变更合同，无权与他人签订合同，我公司与李XX之间不存在合同关系。2、我公司与黄XX从未对工程进行决算，黄XX也未将工程施工完，剩余的工程由我公司另找张峰伟施工，我们已向张峰伟支付了工程款，该工程款应在总工程款中扣除。3、鉴定费用的产生是由于李XX自己提供的证据看不清才做的鉴定，该费用应由其自己承担。综上，请求撤销原判，驳回李XX的诉讼请求。
黄XX答辩称：河南XX置业有限公司未与我商量就单方解除了与我的合同，将承包主体变更为李XX，应依法赔偿我的损失。并将应由我领取的3.3万元工资、22万余元的工程款给了李XX，另有16万元结算单上的工资款没有支付给我。请求驳回其上诉请求，判令河南XX置业有限公司按我的上诉请求承担责任。
黄XX不服原审判决，向本院上诉称：我与河南XX置业有限公司存在正常的合同关系，合同履行中，该公司违约擅自把该工程交给了李XX负责，李XX不是合同主体，不应将x.40元判归李XX，请求撤销原判，改判：1、结算清单所欠x.40元给我所有，2、判令李XX返还我的工程款3.3万元，3、确认河南XX置业有限公司违约支付给李x元无效。
河南XX置业有限公司答辩称：我公司将工程承包给黄XX，他施工了一部分就不知去向，找不到他人，我公司就另找人完成了工程，因此，违约的是黄XX，李XX是黄XX的合作者，其领取款项的行为都代表黄XX，不存在我公司转包给李XX的情形。
李XX针对河南XX置业有限公司、黄XX的上诉请求及理由，答辩称：原审判决事实清楚，证据充分，请求予以维持。
二审审理中，河南XX置业有限公司提交以下新证据：1、2008年10月20日，公司与张峰伟签订的协议及张峰伟的18万元收条，拟证明由于黄XX不知去向，该工程的后期工程量由张峰伟完成。2、仓库证明，拟证明李XX在施工中打坏了三个台面盆，该款项应予扣除。李XX对上述证据质证认为：协议不属于新证据，不真实，不予质证。对收条的真实性有异议，是张峰伟个人书写，无法证明其真实性。仓库证明是复印件，也无法证明其真实性。黄XX对上述证据质证认为：该三份证据均不属于新证据，仓库证明是复印件，没有我方签字认可，不真实，收条和协议与我无关。黄XX向本院提交以下新证据：1、黄XX与河南XX置业有限公司签订的合同、工资单若干、工作牌若干，证明李XX是黄XX雇佣的工人，黄XX才是承包人。2、一审开庭邮寄送达凭证，证明原审法院立案受理后，没有将诉状送到黄XX，邮寄的传票在黄XX收到时离开庭只有三天，黄XX远在广东，无法按时到达。河南XX置业有限公司质证认为：工资表不属于新证据，不予质证；对法院邮寄的材料、工作牌和合同无异议。李XX质证认为：对工作表无异议，该工作表恰恰证明了截止到2007年11月，黄XX不辞而别，由此才产生了变更合同主体为李XX的事实，对法院邮寄的材料证明黄XX收到了传票，对合同和工作牌没有异议。
二审经审理查明事实与原审认定一致。
本院认为，2007年5月3日，河南XX置业有限公司与黄XX签订河南省洛阳市王城假日酒店工程项目河南XX置业有限公司人工费合同。合同履行中，因黄XX的离开，2007年11月，河南XX置业有限公司下属的河南XX置业有限公司酒店式公寓项目部与李XX签订变更合同，双方约定将黄XX离开后未完成的工程，交由李XX继续装修施工，具体施工范围、装修项目及价款按上述合同约定执行，李XX依约完成了装修工程，并与河南XX置业有限公司酒店式公寓项目部就完成的工程进行了决算，总计工程款x元。已经支付一部分，至今尚欠李x元未支付，河南XX置业有限公司应予支付。至于河南XX置业有限公司上诉称打坏了面盆、一部分工程已由他人完成应予扣除，由于缺乏有效证据，且李XX不予认可，本院不予支持。至于黄XX上诉称河南XX置业有限公司、李XX的违约赔偿及返还问题与本案不属同一法律关系，本院在此不予审理，可另行解决。综上所述，河南XX置业有限公司与黄XX的上诉请求缺乏事实和法律依据，本院不予支持，原审判决事实清楚，证据充分，应予维持。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审诉讼费5190元，由上诉人河南XX置业有限公司负担2595元，黄XX负担2595元。
本判决为终审判决。
审判长赵广云
审判员王春峰
审判员郏文慧
二○○九年十一月二十四日
书记员张艳君
==========================================================================================
为尽量避免给当事人造成不良影响，经当事人本人申请110.com将对文章内容进行技术处理，点击查看详情。
==========================================================================================
