上诉人（原审被告）镇坪县宏林水电开发有限责任公司。
被上诉人（原审原告）赵某
上诉人镇坪县宏林水电开发有限责任公司（以下简称宏林公司）因建设工程施工合同纠纷一案，不服镇坪县X镇民初字第X号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上诉人宏林公司的委托代理人赵某东、尚学仕，被上诉人赵某的委托代理人彭泽国到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原审认定，2003年9月2日，武汉宏林集团有限公司与镇坪县人民政府签订了《独资建设经营双河口电站合同》。合同签订后，武汉宏林集团有限公司投资注册成立了镇坪县宏林水电开发有限责任公司。被告因此取得了镇坪县双河口水电站开发权，并将鄂双路改线工程K6＋214－K6＋803.89发包给原告，并与原告签订了施工合同。工程建设期间，原告在被告处支借工程材料款及人工工资x.40元，实际完成工程造价，经鉴定中心鉴定为x.03元，扣除原告借支款，被告还应支付原告工程款x.63元。2005年8月16日，因特大暴雨造成自然灾害事故，致原告承建的工程全面停工。此后虽经政府及原告多次督促恢复施工，被告因资金不足无力复工。2008年10月15日，政府依法收回开发权，而被告拖欠原告已施工工程款至今未予结算支付。
原审认为，原、被告签订了修建公路承包合同，形成了施工合同关系。原告按合同约定完成了部分工程，由于被告本身经营状况严重恶化，致使工程无法按期进行，政府依法收回被告在双河口电站的开发权。因此，被告应对合同无法全面履行负完全过错责任。原告要求被告支付其已实际完成的工程量价款及利息合情合理，被告应予支付，但应扣除原告在被告处领取的材料款及人工工资。本案中，鉴定中心作出的鉴定结论具有客观性和科学性，但鉴定人员在庭审中承认坚石工程量计算采用的三角网法，虽然符合鉴定的相关规定，但未考虑图纸设计及原始地貌，以此作出的坚石量与实际地貌存在差距，并在鉴定结论中作出了说明；对原告依据原设计方量与自认完成的百分比计算得出的工程量，因方法简单，缺乏说服力，故不能完全采信。因此结合原告施工地的原始地貌、施工设计图设计方量及庭审查明事实，综合原、被告和鉴定人三方面意见，依法对原告坚石开挖量在鉴定结论第1项中认定坚石方量的基础上增加10%，即工程量增加2428.20立方米（x%），工程造价相应增加x.74元（2428.x.7）。原告请求被告支付的工程款应以法院确认的造价额为准，超过法院确认的部分不予支持。关于原告要求被告承担工程款利息的请求，被告应当支付。现查明，2005年7月21日，被告对原告已完工程出具了“鄂双路K6＋214－K6＋803.89段路基工程初验鉴定书”，该书虽不能证实原告实际完成的工程量和工程价款，但足以证明被告已认可原告的工程属竣工待验收工程。据此，利息应从2005年7月21日起计算。原审判决：一、被告宏林公司于判决生效后10日内支付原告赵某工程款x.37元（x.03元＋x.74元－x.40元）及利息，利息自2005年7月21日起算至给付之日止，利率按中国农业银行同期同类贷款利率标准计算；二、驳回原告其他诉讼请求。
宏林公司提出上诉称，原审判决上诉人给付被上诉人所欠工程款利息没有事实依据，也没有法律依据，请求二审依法改判。在二审开庭审理中，上诉人当庭变更上诉请求为应按中国人民银行同期同类贷款利率承担利息，对利息的起算时间无异议。被上诉人赵某及其委托代理人当庭答辩认为原判认定事实清楚，适用法律正确，请求二审维持。
经二审审理查明的事实与一审认定的基本事实一致。另查明，2008年3月14日武汉宏林集团有限公司与镇坪县人民政府通过协商就复工建设问题再次形成会议纪要：“2008年3月底组建施工班子，全部兑付完拖欠民工工资，4月10日进点启动建设，4月底前全面恢复启动建设电站工程，5月底前完善电站工程所有审批手续。若宏林集团有限公司在4月底前未全面恢复启动建设电站工程，镇坪县人民政府将根据合同约定和相关补充协议，解除与宏林集团有限公司所签合同。”后因武汉宏林集团有限公司未按纪要履行，镇坪县人民政府提起诉讼。2008年6月17日镇坪县人民法院作出（2008）镇民初字第X号民事判决，确认镇坪县人民政府解除与武汉宏林集团有限公司于2003年9月2日签订的《独资建设经营双河口水电站合同》合法有效。武汉宏林集团有限公司上诉后，本院于2008年10月15日作出（2008）安民终字第X号民事判决，驳回上诉，维持原判。上述事实有本院（2008）安民终字第X号民事判决、经营合同、施工合同、双方当事人陈述及庭审笔录等证据在卷，且经当庭质证，足以认定。
本院认为，上诉人宏林公司对拖欠赵某工程款的数额未提出异议，对利息的起算时间亦未提出异议，其上诉认为应按中国人民银行同期同类贷款利率承担利息。对于利息的计算标准，因法律明确规定应按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息，故原判按照中国农业银行的同期同类贷款利率计息没有依据，依法应予纠正，宏林公司的该上诉理由成立，本院依法予以支持。另上诉人的全称为“镇坪县宏林水电开发有限责任公司”，原判表述有误，亦应予纠正。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条一款（二）项，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条之规定，判决如下：
一、维持（2010）镇民初字第X号民事判决第二项；
二、变更（2010）镇民初字第X号民事判决第一项为由镇坪宏林公司于判决生效后10日内支付赵某工程款x.37元（x.03元＋x.74元－x.40元）及利息，利息自2005年7月21日起算至给付之日止，利率按中国人民银行同期同类贷款利率标准计算。
如果未按本判决指定的期间履行给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
一审案件受理费，按一审判决执行；二审案件受理费9308元，由上诉人镇坪县宏林水电开发有限责任公司负担。
本判决为终审判决。
审判长刘新建
审判员钱建新
审判员周红梅
二0一一年三月二十八日
书记员张燕
==========================================================================================
为尽量避免给当事人造成不良影响，经当事人本人申请110.com将对文章内容进行技术处理，点击查看详情。
==========================================================================================
