原告喻某，女,某年某月出生，汉族。
被告周某，男，某年某月出生，汉族。
原告喻某与被告周某装饰装修合同纠纷一案，本院于2011年10月31日立案受理，依法由审判员梁宗权适用简易程序公开开庭进行了审理。原告喻某到庭参加了诉讼，被告周某经本院依法传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本案现已审理终结。
原告喻某诉称，原告与被告于2011年7月19日签订《装饰装修工程施工合同》，原告严格按合同要求在规定的时间内支付被告工程款，截至2011年8月31日共支付被告30000元整，然而被告私自挪用原告工程款至其承包的其他工地，并恶意延长装修工期，原告多次催促被告，自从原告支付的第三笔工程款10000元（2011年8月31日）直至合同规定的竣工日期（2011年9月20日），工程没有任何进展，并且被告多次不接听原告的电话，逃避原告。2011年9月24日，原、被告双方达成《合同解除协议》，但直至2011年10月25日，被告拒不执行此协议。特向法院提起诉讼，请求判令：1、被告无条件退还原告工程款15000元；2、被告按合同条款赔偿延误工期违约金约35天X50元/天＝1750元（19月21日至10月25日）具体违约天数截止至被告退还15000元为止算；3、被告提供装修工程的设计、水、电路图及电源、插座的数量及类别；4、被告负责工程泥土完工及破裂门槛石的更换并退还房门钥匙；5、被告负责将水电路设计图交还原告；6、所产生的诉讼费等与此有关的相关费用由被告承担。
被告周某未作答辩。
经审理查明，原告喻某为装修位于长沙县X区X栋X号房屋，原告喻某（甲方）与被告周某（乙方）于2011年7月19日签订了《装饰装修合同》，合同约定：“第一条、……1.5、工程承包，采取乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料，1.6、工程期限60日，开工日期：2011年7月20日，竣工日期2011年9月20日。1.7、工程款：本合同工程预算造价人民币41258元。……第三条、施工图纸采用甲方委托乙方设计的，乙方需提供施工图纸三份，甲方执一份，乙方执两份。……第十二条、违约责任，由于乙方责任延误工期的，每延误一日，乙方支付给甲方50元的违约金。”。签订合同后，被告周某于2011年7月21日进场施工装修。原告喻某陆续支付被告周某装修工程款共计人民币30000元，并由被告周某于2011年9月10日出具收条，该收条载明“收条，今收到三一街区X栋X房业主喻某装修工程款人民币叁万元整（￥30000.00），周某，2011年9月10日”。在装修施工过程中，被告周某未按照装修施工合同约定完成装修施工的工作量，原、被告双方于2011年9月24日就解除装修施工合同达成协议，并签订合同解除协议，解除协议约定：“1、乙方退还甲方已付叁万元工程款的一半计壹万伍仟元整，2011年10月7日之前，2、乙方负责该工程泥工完工及门槛石的调换，完工日期为2011年9月30日之前，3、退还甲方房门钥匙。甲方喻某，2011.9.24，（略），乙方周某，2011.9.24，”。装修施工合同解除后，被告周某未按照解除合同的约定履行义务，原告喻某遂向本院提起诉讼，请求判令如前所述。
开庭审理过程中，原告喻某表示仅请求法院判令被告周某退还原告喻某支付的15000元装修款和交付设计的装修施工工程的水、电路图，对其他的诉讼请求表示放弃。
以上事实，有原告喻某提交的原、被告双方身份证、装修工程施工合同、装修报价单、解除协议、收条以及当事人的陈述予以证实，足以认定。
本院认为，一、被告周某经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭应诉，是对本案中答辩和质证等有关诉讼权利的放弃，本院即以原告喻某提交的合法证据作为认定本案事实的依据。二、原、被告双方于2011年7月19日签订的装饰装修工程施工合同及于2011年9月24日签订的合同解除协议，是原、被告双方在平等自愿的基础上，经协商达成的协议，意思表示真实，且不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，该协议对双方当事人均有法律效力，原、被告双方均应按协议约定履行各自的义务。被告周某未按合同解除协议的约定履行自己的义务，没有退还原告装修工程款15000元，事实清楚，证据确凿，现原告喻某请求判令被告周某退还原告喻某支付的15000元装修款和交付装修施工工程的设计水、电路图的请求，合理合法，本院予以支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、《中华人民共和国民法通则》第八十四条、第一百零六条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条之规定，判决如下：
一、限被告周某在本判决生效后五日内退还原告喻某支付的装修款15000元；
二、限被告周某在本判决生效后五日内交付设计的装修施工工程的水、电路图。
如果未按本判决指定的期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费219元，减半收取110元，由被告周某负担。
如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省长沙市中级人民法院。
审判员梁宗权
二○一一年十一月二十九日
代理书记员才华姣
==========================================================================================
为尽量避免给当事人造成不良影响，经当事人本人申请110.com将对文章内容进行技术处理，点击查看详情。
==========================================================================================
