该问题已关闭
- 孙术校律师对 将满19周岁,偷了一部苹果手机, 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 邻居房基地侵权,中院都驳回了, 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 在保定上班两年了,一直没有签订 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 你好,我2016年离的婚有一个女儿 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 房产交易问题 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 我是男方,离婚了,孩子一岁半跟 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 夫妻共同财产假如妻子转移了咋办 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 民事诉讼法院指定的举证期限一般 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 离婚法律怎么判?有一个4岁的女 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 律师您好。我是2018年被人在支付 的回复获得奖章一枚
事件情况:2018年11月份我接了个家装工地,合同完工时间是3月20(合同注明遇过年和节假日顺延
湖北-荆州 08-23 22:00 悬赏 0 发布者:ask201…… 给我留言 回答:(4) 事件情况:2018年11月份我接了个家装工地,合同完工时间是3月20(合同注明遇过年和节假日顺延,以及不含客户自理项目时间),每延误一天扣50元,五月中旬我方施工项目全部完工后客户拿走钥匙,通知客户验收,客户各种理由各种扯皮拖着不验收,不愿交尾款,然后拖到8月份又突然通知验收,然后要我方赔付工期延误的费用,这种情况是否合理?
您也有法律问题? 您可以 发布咨询,我们的律师随时在线为您服务
全部答案
- [湖北-襄阳]
- 王远洋律师 VIP
- 电话:19947890069
- 439262积分
回复时间: 2019-08-23 22:02
你好!不合理。
- [陕西-西安]
- 蒙彦军律师 VIP
- 电话:13636813455
- 584090积分
回复时间: 2019-08-23 22:04
您好 不合理
- [北京-西城区]
- 陈晓云律师 VIP
- 电话:13810012526
- 4568004积分
回复时间: 2019-08-25 20:18
不合理
- [湖北-荆州]
- 万安松律师
- 50487积分
回复时间: 2019-08-25 08:45
从客户拿走钥匙、通知验收之日起,客户在几天内没有提出异议,视同验收合格。
协商不成,可起诉客户支付工程款及其延期支付的利息。
如需代理,与我联系。
协商不成,可起诉客户支付工程款及其延期支付的利息。
如需代理,与我联系。
问题答案可能在这里 → 寻找更多解答
- 商铺租赁合同是2015年10月份,租期十年共计50万,当时交了五万定金, 6个回答0
- 您好,签装修合同快2年到期了,没注明开工与完工时间,现公司名称也 2个回答0
- 我们是做家装工作,私人工作,没有合同,业主也是身为律师的,完工后 6个回答0
- 你好,老师在吗?是这个情况,我们在工地工作了半年时间,没有签合同 6个回答0
- 我10月份在4S店交了定金5000,口头约定两个月后提车,合同内没有提车 5个回答0
推荐律师 加入本地优秀律师推荐>>
最佳律师解答
- (魏伟)(2024-06-07)·二审结束后,一方向上一级法院申请再审,另一方向原审法院申请再审,会怎样
- (陈利厚)(2024-05-17)·优先受偿权
- (段占朝)(2024-05-16)·未付清款的设备抵押
- (毕丽荣)(2024-04-28)·收到再审受理通知书后多长时间再审?
- (高洪祥)(2024-04-24)·签章
- (刘永军)(2024-04-16)·一审原告败诉,但被告在判决后主动把赔偿给原告,原告再上诉二审会怎么判