索赔及工程欠款纠纷案 最高法院裁判案例94
发布日期:2013-02-24 作者:江苏容睿律师事务所律师
河南省某建安工程有限公司与洛阳某学院、河南某建筑工程公司索赔及工程欠款纠纷案
【裁判摘要】
因发包人提供错误的地质报告致使建设工程停工, 当事人对停工时间未做约定或未达成协议的,承包人不应盲目等待而放任停工状态的持续以及停工损失的扩大。对于计算由此导致的停工损失所依据的停工时间的确定,也不能简单地以停工状态的自然持续时间为准,而是应根据案件事实综合确定一定的合理期间作为停工时间。
发布咨询
相关文章
- 采矿权转让合同纠纷案 最高法院裁判案例51(学习札记—苏州律师李旭整理发布)
- 保证合同纠纷案 最高法院裁判案例55(学习札记—苏州律师李旭整理发布)
- 商标驳回复审行政纠纷案 最高法院裁判案例56(学习札记—苏州律师李旭整理发布)
- 取回权确认纠纷案 最高法院裁判案例57(学习札记—苏州律师李旭整理发布)
- 股权转让合作纠纷案 最高法院裁判案例58(学习札记—苏州律师李旭整理发布)
- 其他与公司有关的纠纷案 最高法院裁判案例60(学习札记—苏州律师李旭整理发布)
- 债权人代位纠纷案 最高法院裁判案例62(学习札记—苏州律师李旭整理发布)
- 物权确认纠纷案 最高法院裁判案例63(学习札记—苏州律师李旭整理发布)
- 人身损害赔偿纠纷案 最高法院裁判案例64(学习札记—苏州律师李旭整理发布)
- 债权人撤销权纠纷案 最高法院裁判案例96
相关法律知识
最新文章
- 污染环境罪分析
- X江技术索赔消息,发布关于公司及责任人收到警示函公告,律师团队提示索赔条件
- X卫股份最新索赔范围,发布关于股票被实施其他风险警示事项进展公告
- X力医疗最新索赔消息,发布立案调查进展暨风险提示公告,律师提示索赔范围
- 第三人能否直接要求对方履行义务
- 虐待罪与遗弃罪的区别
- ST路通索赔条件,发布关于公司股票被实施风险相关事项公告
- 威创股份索赔范围,发布定期报告披露股票交易可能被实施退市风险公告
- ST华铁最新索赔消息,发布关于公司股票被实施其他风险警示进展公告,索赔征集中
- 富通信息最新索赔消息,发布股票可能被终止上市第一次风险提示公告
- 取保候审的不同结局
- 造成财产损失的交通事故应当如何处理
- 拆迁时怎么和拆迁方谈判
- 新时代青年律师的责任与当担
- 普*制药最新索赔范围,发布关于披露股票交易可能被实施退市风险公告,索赔征集中