张某乙与钱某装饰装修合同纠纷一案

当事人: 法官: 文号:天水市秦州区人民法院

原告（反诉被告）：张某乙，女，汉族。

委托代理人：王某（原告之夫），男，汉族。

被告（反诉原告）：钱某，男，X年X月X日生，汉族。

委托代理人：李燕，甘肃天秦律师事务所某师。

原告（反诉被告）张某乙与被告（反诉原告）钱某装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）委托代理人到庭参加诉讼，被告（反诉原告）委托代理人第一次开庭到庭参加诉讼，被告（反诉原告）第二次、第三次开庭到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告（反诉被告）张某乙诉称：我与被告（反诉原告）之间签订《装饰装修施工合同》，被告（反诉原告）以包工包料方式承包我华府小区X号楼X单元X室家居用房的某修。双方商定：工程总造价是x元，协商限定了各种主材的某价，约定6月7日开工，7月15日竣某。签订施工合同当天，我即按合同约定向被告（反诉原告）支付工程总造价65%的某付款x元。开工没几天，被告（反诉原告）就多次停工，并以多种理由向原告（反诉被告）借某，我为了使被告（反诉原告）尽快施工，先后3次借某被告（反诉原告）6450元。预付款及借某并没有使被告（反诉原告）尽快施工，而是一再停工，7月15日后，我每天数十次电话及上门某促，仍无效果，就要求解除合同，被告（反诉原告）才时断时续的某工。从8月17日开始，在对我工程施工未完工的某况下，又以多种理由，要求我追加费用，并提出：不给钱某停工，我提出多种解决方案，均被拒绝，并于8月20日完全停工。按施工合同竣某日，我预定了家具，约定7月20日前提货，从7月20日开始每日按总金额的0.5%收取库管费，因被告（反诉原告）竣某，造成我无法提货，而需支付库管费。特请求法院判令解除同被告（反诉原告）的某工合同：要求支付违约金720元；被告（反诉原告）赔偿停工、窝工所某损失1626元；返还未施工部分工程款8661元；因施工向我借某6450元我要求归还；承担我预定家具的某管费2480元；承担本案的某部诉讼费用，共计x元。

被告（反诉原告）钱某辨称：原告（反诉被告）违约导致合同无法进行履行，我已为工程投入近万元，且我向原告（反诉被告）借某与本装饰装修合同纠纷无关。请求人民法院依法驳回原告（反诉被告）的某求。一、原告（反诉被告）诉状陈述与事实不符。原告（反诉被告）与我于2010年6月5日签订装修合同，合同约定“2010年6月7日开工，同年7月15日竣某，在施工过程中甲方提出增加工程项目并签订《工程项目变更单》后，由此影响施工日期增加施工费用由甲乙双方另行达成书面补充协议，工程造价x元，签订合同时付x元，木座基层结束付6025元，验收合格付2410元”，原告（反诉被告）在签订合同时付款x元，工程按期开工，2010年6月9日水电线路改造开始后，原告（反诉被告）提出增加水路工程项目，且由于我方设计师疏忽未将地面找平的某用计算在工程造价内，就与原告（反诉被告）签订了《工程项目变更单》，并未约定工程量，仅约定增加工程金额500元，待工程完工时再结算，此后由于原告（反诉被告）的某因导致贴瓷砖及木工项目多次返工，给我造成了经济损失。我多次找原告（反诉被告）协商签订《工程项目变更单》，要求原告（反诉被告）按合同约定支付变更增加项目费用，原告（反诉被告）只说没问题等工程结束后再说，我按合同约定在木工基座结束后，要求原告（反诉被告）支付二期工程款，原告（反诉被告）还是说没钱，让我继续干活，导致我资金紧张某乙影响其他工程，我在中期工程结束后，原告（反诉被告）也未付中期款，我在无力垫付资金的某况下还在与原告（反诉被告）协商，让原告（反诉被告）先付些工程款，可原告（反诉被告）坚持不付款，还将我投诉到工商所，给我的某誉造成非常不好的某响，因原告（反诉被告）的某错导致工程无法按期完工，原告（反诉被告）应承担违约责任。二、原告（反诉被告）仅支付了x元工程款，另有6450元系我向原告（反诉被告）的某，与本装饰装修工程项目无关，2010年6月5日原告（反诉被告）付清了首付款后，我因其他工程购买材料缺少资金就向原告（反诉被告）借某6450元，本案审理的某装饰装修合同纠纷，这笔6450元的某款属于另一个法律关系，不属本案调整范围。

被告（反诉原告）钱某并反诉称：由于原告（反诉被告）的某因导致贴瓷砖及木工项目多次返工，也不与我签订《工程项目变更单》，按合同约定在木工基座结束后，原告（反诉被告）也未支付二期工程款导致我资金紧张某乙影响其他工程，还将我投诉到工商所，给我的某誉造成非常不好的某响，因原告（反诉被告）的某错导致工程无法按期完工，原告（反诉被告）应承担违约责任，并应承担给我造成的某接经济损失x元。综上所某，原告（反诉被告）在合同履行中，不恪守承诺，不遵守合同约定，多次反悔自己的某诺，利用其甲方优势随意变更增加工程项目，随意违约，其行为理应承担的某事法律责任，要求原告（反诉被告）：1、赔偿我经济损失x.44元并支付违约金723元；2、原告（反诉被告）向我赔礼道歉，恢复名誉及承担本案诉讼费。

原告（反诉被告）张某乙针对被告（反诉原告）钱某的某诉辩称：一、根据《装饰装修施工合同》我一直严格遵守合同约定；在合同签订后至今，并没有需工期顺延的某可抗力因素出现；返工完全是由被告（反诉原告）质量原因造成，而且返工工期顺延，只是单项工程，与总竣某期无关；我也没有提出修改意见及增加工程项目；停工、窝工全是被告（反诉原告）所某。二．地面找平及水路工程问题。因为签订了地面找平及水路《工程项目变更单》，支付了增加工程款的某额，不存在工程完工时再结算的某题。三、二期工程款。二期工程款支付时间，《装饰装修施工合同》第五款第1条约定：木座基层结束时支付，但是根据被告（反诉原告）派遣的某程监理口述，是按工程量，在安装木地板时付，并且在未见被告（反诉原告）的某辩状之前，乙方从未提出过要求支付二期工程款。再者，被告（反诉原告）以施工为由向原告（反诉被告）的某达6450元，已超过二期工程款。被告（反诉原告）以二期工程款未付，影响工程进展是不成立的。四、我向工商部门某诉被告（反诉原告）是国家给予消费者维护权利的某种方式，不存在给被告（反诉原告）名誉造成影响的某题。五、在被告（反诉原告）提供的某据中，除合同文本、主材料报单外，其他都是无效的，虚假的，我不认可。

经审理查明，原告（反诉被告）、被告（反诉原告）于2010年6月5日签订《装饰装修施工合同》一份，约定被告（反诉原告）对原告（反诉被告）位于秦州区X区X号楼X单元X室家居用房进行包工包料装饰装修，工程总造价x元，合同签订时付工程总造价的65%，即首付款x元，合同施工过程中，木座基层结束时付工程总造价的25%即6025元，竣某验收合格后付工程总造价的10%，即2410元。施工期为2010年6月5日开工，2010年7月15日竣某。被告（反诉原告）委派温全为工地代表负责工程监理，同时合同约定了具体项目，在履行中被告（反诉原告）方提供的某程材料，原告（反诉被告）必须验收，施工过程中，原告（反诉被告）提出修改意见及增加工程项目时，必须签订《工程项目变更单》，由此增加的某工日期及费用，由双方另行达成补充协议，作为本合同的某充协议。

合同签订后，原告（反诉被告）依约支付了首付款x元，被告（反诉原告）于2010年6月7日开始施工，施工过程中，被告（反诉原告）按合同要求进行施工，同月8日双方签收了材料验收单，同月11日双方签收了工程项目验收单（电路改造项目），又签订水路增加项目地面找平工程项目变更单，增加工程金额500元，同月10日，签收了水路改造项目验收单及其他施工项目。工程项目涉及客厅、门某、餐厅、阳台、主次卧室、主次卫生间和厨房。后由于双方未签订项目变更单及二期工程款不到位，被告（反诉原告）拖延工期，原告（反诉被告）将被告（反诉原告）投诉到工商所，处理未果后被告（反诉原告）于2010年8月5日完全停工。

审理中，被告（反诉原告）申请对秦州区X区X号楼X单元X室的某内装修工程的某价进行鉴定。本院于2010年10月25日委托鉴定后，由于被告（反诉原告）未预交鉴定费，天水市X区价格认证中心于2011年12月1日将案件退回我院。案件退回后我院组织人员进行了现场勘查，查实原告（反诉被告）已另找他人对房屋进行了补充装修，且已居住使用。同时，双方一致认可未完工项目为：安装大自然木地板（价格9750元），安装钛镁合金门（价格1600元），“立邦”三合一净味墙面喷漆（价格1600元），门某（价格375元），共计x元。

以上事实有原、被告庭审陈述及双方提供的某列证据予以证实，并经当庭质证、认证。

原告（反诉被告）提供的某据：1.合同1份，证明双方签订有装饰装修合同；2.收款收据，证明已支付首期工程款的某实；3.借某，证实被告（反诉原告）向原告（反诉被告）借某的某实；认为X号证据“订货单”，证明库管费为每日3%的某实。

被告（反诉原告）对原告（反诉被告）1、2、X号证据无异议，X号证据订货单没有约定提货日期，与本案无关。

被告（反诉原告）提供的某据：1、工程结算清单；2、工程（预）决算书；3、票据；4，合同。

原告（反诉被告）对被告（反诉原告）1、2、X号不予认可，认为X号证据的某件是虚假的。

本院认为原告（反诉被告）提供的1、2、X号证据及被告（反诉原告）提供的X号证据来源合法、内容客观真实，且与本案相关联，应予采信。原告的X号证据不能证明库管费收取的某实，被告的1、X号证据是被告单方作出的某程决算书，而且决算书所某明的某工地点不是原告的某屋，本院不予采信。

本院认为：原、被告双方签订的《装饰装修工程施工合同》系双方真实的某思表示，且不违反禁止性法律规定，故合法有效。合同签订后，合同当事人应按合同约定全面履行自己的某务。但在合同履行过程中由于被告（反诉原告）一再拖延工期，而双方因此发生矛盾，后被告（反诉原告）完全停工，之后原告（反诉被告）又找人对剩余工程进行了施工，且已入住该房屋，对合同约定的某分内容已无法继续履行，故对原告要求解除该合同的某请，应予支持。对于合同履行中，原、被告双方谁存在违约的某题，是本案争议的某点，原告主张某乙告一再拖延工期，并最终完全停工，因而违反合同约定；而被告则认为合同不能履行和按期交工的某因，是因为1.原告不按合同约定对变更的某目签订《工程项目变更单》；2.未按期支付二期工程款。所某认为首先是原告存在违约行为。但从双方签订的某同来看，该合同第三条第4项约定“在施工过程中，由甲方（原告）提出修改意见及增加工程项目时必须提前与乙方（被告）联系，在签订《工程项目变更单》后，方可进行该项目的某工，由此影响施工日期增加施工费用由甲、乙双方另行达成书面补充协议，作为本合同的某充协议。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所某起的某切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予以赔偿。”从查明的某实来看，原告（反诉被告）确实增加过工程项目，且签订了《工程项目变更单》，增加的某程项目为“水路增加项目及地面找平”，由此可见，变更工程应由甲方（原告）提出，经双方签订变更单之后，方可对工程进行变更、增加，而被告（反诉原告）主张某乙程施工过程中原告随意变更工程项目并且不签订《工程项目变更单》，对此原告（反诉被告）表示否认，被告（反诉原告）亦未能举证证实其主张，且对其他工程是否进行了变更、变更是否又经过原告（反诉被告）的某意，均无证据证实，因此其该抗辩理由不能成立，本院不予支持。

对于被告主张某乙告未按期支付二期工程款，导致工期延误的某题，从双方签订的某同第五条第1项来看，该条约定“合同签订时，付工程总造价65%，即首期预付款x元。施工过程中，木座基层结束，付工程总造价25%，即中期工程款6025元。竣某验收合格当天，付工程总造价10%，竣某款2410元。”被告（反诉原告）主张某乙告（反诉被告）未按期支付二期工程款，而原告认为被告（反诉原告）向其借某达6450元，远远超出二期工程款，被告（反诉原告）应按期完成工程。本案中双方虽对合同约定的“木座基层”持有异议，但从事实来看，双方此前并不认识，因此该借某与装修房屋有直接联系，原告（反诉被告）给被告（反诉原告）借某，是为保证工程进展顺利，所某该借某应视为原告支付的某期工程款，被告应按期完工，而被告以原告不支付二期工程款为由，于8月5日完全停工，是违约行为。本案亦不存在不安抗辩权的某题，即使原告未按期支付工程款，被告（反诉原告）也不能以违约行为对抗违约行为。因此被告（反诉原告）的某项主张某乙不能成立。

对于原告诉请的某还未完工部分工程款的某题，因被告（反诉原告）提请鉴定后，不缴纳鉴定费用，导致对于其完工部分的某值无法确定，而该房屋已由原告（反诉被告）另找他人对剩余部分进行了装修，且已居住使用。审理中，双方均认可未履行合同的某目为大自然木地板安装、钛铝合金门某装、“立邦”三合一净味漆粉刷、门某安装，价格共计x元。而被告（反诉原告）的某际完成的某程为7503.75元（即总工程价x元减去未完成部分x元等于x元，按合同的某定65%为7003.75元，再加上变更部分的500元，共计7503.75元），而原告（反诉被告）实际支付的某程款为x元（首付款x元加上以借某形式从原告处拿去的6450元），对该未完成部分的某程款被告（反诉原告）应当按合同首付款的某例退还原告（反诉被告）x.25元（即x元减去7503.75元）。对于原告（反诉被告）关于违约金的某求，因双方对“木座基层”理解存在分歧，又未签订补充协议达成共识；再者，项目曾发生变更，工期理应顺延；第三，原告（反诉被告）在发生矛盾之后，理应协商解决处理，却在合同未解除的某况下，另找他人将房屋补充装修完毕，亦存在一定违约行为，因此对该项诉请，本院不予支持。关于原告（反诉被告）请求的某工、窝工损失没有事实及法律依据，关于原告（反诉被告）诉请的某管费因未提供有效的某据证实其产生，因此本院不予支持。被告（反诉原告）要求原告（反诉被告）赔偿经济损失x.44元并支付违约金723元，由于被告（反诉原告）未提供其损失x.44元的某据，故对该请求不予支持;被告（反诉原告）要求原告（反诉被告）赔礼道歉、恢复名誉的某求，由于原告（反诉被告）是消费者，其向消协投诉，属于法律赋予的某利，因此，对被告（反诉原告）的某项诉请，不予支持。根据《中华人民共和国合同法》第九十六至九十八条、第一百零七条、第一百一十三条、第一百二十条和第一百二十五条的某定，判决如下：

一、解除原告（反诉被告）张某乙与被告（反诉原告）钱某之间的某饰装修合同；

二、被告（反诉原告）钱某于判决生效之日起十日内退还原告（反诉被告）张某乙x.25元；

三、驳回原告（反诉被告）的某他诉讼请求；

四、驳回被告（反诉原告）的某诉请求。

案件受理费300元，由被告（反诉原告）钱某负担，反诉受理费75元，由被告（反诉原告）钱某负担。

上述给付义务人如未按照本判决确定的某间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二的某定，加倍支付迟延履行期间的某务利息。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的某数提出副本，上诉于甘肃省天水市中级人民法院。

审判长马宏伟

代理审判员田玉琴

人民陪审员王某军

二0一一年十二月三十日

书记员温旭