咨询律师 找律师 案件委托   热门省份: 北京 浙江 上海 山东 广东 天津 重庆 江苏 湖南 湖北 四川 河南 河北 110法律咨询网 法律咨询 律师在线 法律百科
我的位置:110网首页 >> 资料库 >> 律师随笔 >> 查看资料

收楼之后还能主张逾期交楼的违约金吗?

发布日期:2019-07-29    作者:张静律师

律师解答:即便不符合交楼条件,但收楼之后的时间段也不能主张逾期交楼的违约金了,收楼之前的时间段可以主张违约金。
判决书节选:
关于争议焦点一,碧某公司应否承担逾期交楼违约责任问题。商品房的交付条件包括法定条件和合同约定条件,在合同约定不符合法律规定时,则应当依照法律规定。《建筑法》第六十一条规定,交付竣工验收的建筑工程,必须符合规定的建筑工程质量标准,有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书,并具备国家规定的其他竣工条件。建筑工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。《建设工程质量管理条例》第四十九条规定,建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内,将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。涉案工程在竣工后进行的竣工验收备案属于保障工程质量的法定条件,也是房屋的法定交付条件。一审判决认定涉案房屋于2018年9月11日取得竣工验收备案表之日方才具备交付条件,依据充分,本院予以确认。碧某公司未如期交付具备法定及约定交付条件的房屋给赵某,已构成违约,依法应承担逾期交楼的违约责任。另,赵某已于2017年12月30日办理收楼手续,虽然涉案房屋当时尚不具备交付条件,但赵某的收楼行为应视为其知道房屋不具备约定或者法定交付条件并同意接收房屋,故一审判决认定迟延交楼违约金应计算至赵某收楼之日止,上述认定并无不当。赵某已经办理涉案房屋的收楼手续并不影响其主张收楼前碧某公司的违约责任请求违约金的赔偿。

没找到您需要的? 您可以 发布法律咨询 ,我们的律师随时在线为您服务
  • 问题越详细,回答越精确,祝您的问题早日得到解决!
发布咨询
发布您的法律问题
推荐律师
孟凡兵律师
江苏南京
蒙彦军律师
陕西西安
吴健弘律师
浙江杭州
李晓航律师
黑龙江哈尔滨
陈宇律师
福建福州
陈皓元律师
福建厦门
刘海鹰律师
辽宁大连
章泽龙律师
重庆沙坪坝
牟金海律师
山东东营
热点专题更多
免费法律咨询 | 广告服务 | 律师加盟 | 联系方式 | 人才招聘 | 友情链接网站地图
载入时间:0.03665秒 copyright©2006 110.com inc. all rights reserved.
版权所有:110.com