原告陕西省XX电影电视局。住所地XX。
法定代表人任XX，该局局长。
委托代理人曾X，陕西XX律师事务所律师。
委托代理人杨XX，陕西XX律师事务所律师。
被告陕西XX广播通讯设备有限公司。住所地XX。
法定代表人王XX，该公司董事长。
委托代理人梁XX，该公司工作人员。
原告陕西省XX电影电视局与被告陕西XX广播通讯设备有限公司买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告陕西省XX电影电视局委托代理人曾X、杨XX，被告陕西XX广播通讯设备有限公司委托代理人梁XX到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告陕西省XX电影电视局诉称，其公司与被告签订《陕西省省级广播电视无线覆盖工程设备采购供货合同》，并按约向被告支付了合同金额30%的预付款x元，但被告未按合同约定提供设备。后经双方协商，达成补充协议，约定被告于2011年3月31日前交货并安装调试完毕，其他事项按原合同条款执行。此后被告仍未提供设备，现起诉要求：1、解除设备采购合同；2、被告返还合同预付款x元；3、被告承担合同违约滞纳金x元（自2008年11月26日起至2011年5月16日止，以合同价款（略）元为基数，按每周0.5%计算）；4、被告承担本案诉讼费用。
被告陕西XX广播通讯设备有限公司承认原告所诉事实，同意原告第1、2、4项诉讼请求，提出双方签订会议纪要对交货安装调试时间进行了重新约定，且会议纪要未提到违约金，认为即便要计算违约金，也应以x元为基数，自2011年4月1日起算。
经审理查明，2008年9月26日，原告（称买方）与被告（称卖方）签订《陕西省省级广播电视无线覆盖工程设备采购供货合同》，约定：原告购买被告0.3KW调频广播发射机、1KW调频广播发射机、3KW调频广播发射机、5KW调频广播发射机、5KW电视发射机等设备，合同总金额为（略）元，交货日期为：买方支付合同预付款后60个日历日，货物具体支付比例为：1）、本合同预付款为30%，买方凭供应商出具的等额预付款保函支付；2）、设备到货并安装调试，经买方验收合格后一个月内付65%；3）、设备质量保证期满后一个月内付5%；卖方履约延误约定；在履行合同过程中，如果卖方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知买方，买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对卖方加收误期赔偿金。误期赔偿金以每周0.5%计。合同签订后，原告于2008年11月19日向被告支付预付款x元，但被告未按合同约定时间向原告交货。2011年1月19日，原、被告就该合同履行情况进行协商，并签订会议纪要，约定：被告于2011年3月31日前交货并安装调试完毕，除交货时间外，其他按照原合同条款执行，并约定该会议纪要确定的履行日期作为原合同的补充。此后，被告仍未给原告交货。原告遂诉至本院，要求：1、解除设备采购合同；2、被告返还合同预付款x元；3、被告承担合同违约滞纳金x元（自2008年11月26日起至2011年5月16日止，以合同价款（略）元为基数，按每周0.5%计算）；4、被告承担本案诉讼费用。被告同意原告第1、2、4项诉讼请求，以其辩称理由不同意原告第3项诉讼请求。
以上事实，有采购供货合同增值税普通发票、支票存根、报账汇总单、会议纪要、庭审笔录等在卷佐证。
本院认为,原、被告签订的《陕西省省级广播电视无线覆盖工程设备采购供货合同》系其双方真实意思表示，且该合同不违反相关法律规定，该合同应为有效。该合同签订后，原告按约向被告支付了预付款x元，履行了合同义务，被告未按合同约定向原告交货及进行安装调试，后双方于2011年1月19日进行协商并签订会议纪要，约定被告于2011年3月31日前交货并安装调试完毕，除交货时间外，其他按照原合同条款执行，此会议纪要是双方对履行合同的解决意见，不应视为双方对交货时间的变更。此后，被告仍未向原告交货，现原告要求解除该合同，被告表示同意，依法应予准许；原告要求被告返还合同预付款x元，应予支持；被告未按合同约定履行交货义务，属违约行为，应承担相应的违约责任，原告主张的违约金过高，调整为中国人民银行同期贷款利率的4倍，起算时间为合同约定的“买方支付合同预付款后60个日历日”的次日，即2009年1月19日；对于被告的抗辩理由本院不予支持。依据《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第九十四条、第一百零七条及相关民事法律之规定，判决如下：
一、原告陕西省XX电影电视局与被告陕西XX广播通讯设备有限公司所签订的《陕西省省级广播电视无线覆盖工程设备采购供货合同》予以解除；
二、被告陕西XX广播通讯设备有限公司于判决生效后十日内返还原告陕西省XX电影电视局合同预付款x元；
三、被告陕西XX广播通讯设备有限公司于判决生效后十日内支付原告陕西省XX电影电视局违约金（自2009年1月19日起至2011年5月16日止，以x元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率的4倍计付）。
本案受理费x元，原告已预交，由原告承担2000元，被告承担x元，连同上述款项一并支付原告。
如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于陕西省西安市中级人民法院。
审判长商志钢
代理审判员种郁花
代理审判员苗卫平
二0一一年十一月二十二日
书记员杨少领
==========================================================================================
为尽量避免给当事人造成不良影响，经当事人本人申请110.com将对文章内容进行技术处理，点击查看详情。
==========================================================================================
