房地产工程中的法律服务
为便于贵公司高效进行工程建设资料整理工作,特提出如下几点意见,请参改:
一、工程建设资料体系之构成
1、 关于工程设计合同、价款方面的主要资料
2、 关于工程承包合同、价款方面的主要资料
3、 对方违约及拖欠工程款主要资料
4、 关于土建部分结算的主要资料
5、 关于机械设备安装调试工程部分结算的主要资料
6、 关于工程质量方面的主要资料
7、 关于工期方面的主要资料
以上7个方面便是我方律师建议资料整理的框架,资料分门别类、列项就是要针对这7个方面充实起来。
二、工程纠纷中,关键是工程价款结算额的确定,因此,关于工程价款结算的资料整理应为此次工作重点,主要包括以下几点:
1、 设计合同中的设计费数额及图纸是否按期、按质提供的依据;
2、 承包合同中的工程预算表,在工程未竣工、结算的情况下,预算表再加上其他相关文件就是我院主张工程价款的主要依据;
3、 承包合同中的工程决算表,工程款纠纷中,经过建设行政机关批准的或对方予以认可的决算表将是法院据以判决的主要依据;
4、 贵公司与对方就工程量和工程价款达成一致的文件,包括协议、备忘录、会议纪要等;
5、 关于使用解释定额,调价政策和取费依据等,经定额站批复的相关文件将是我院起诉的重要依据;
6、 关于工程结算中不予结算的子项目是对方在诉讼抗辩中核减工程款项的理由和依据。应进行仔细的资料收集和整理,主要包括:
A、 对方代表确认的工程量增减;
B、 对方代表确认的设计变更或工程洽商;
C、 工程造价管理部门公布的价格调整;
D、 一周内非贵公司原因造成停水、停电累计超过8小时;
E、 合同约定的其它增减或调整。
三、工程质量方面是对方讨价还价并提出反索赔的主要证据之一,对此也应充分重视,尽可能的将资料准备齐全,防患未然:
1、 贵公司与对方供应材料和设备的检验证明
2、 隐藏工程的检验记录及相应的通知单、签认单
3、 质量不合格项目的起因、处理结果、双方协议、及由此所产生的费用
4、 质量事故发生的现场文件、请示报告、处理结果及由此所产生的费用
5、 工程分期分段验收的记录
质量监督部门做出的核定、批复及相关文件
四、工期问题是对方讨价还价并提出反索赔的另一主要依据,应做好资料准备工作,其包括:
对方关于工期的承诺及奖罚的合同条款
工程中双方对工期造成的变更协议等文件
对方如期完成工程任务的相关凭证,如:工作日记进度计划表、施工报告等
工期顺延的资料是对方在工期方面有力的证据,其主要有:
工程量变化和设计变更
一周内非对方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时
不可抗力
贵公司未按约定按期完成“三通一平”工作影响对方进场
因对方供应的材料设备未能保证施工需要或因交验时收现缺陷,需要修配代换,而影响施工进度。
贵公司上报材料的价格,对方未及时核定准予购买而影响工程进度的
贵公司未按约定支付预付款,工程进度款或代购材料差价款而影响工程进度的
合同中约定或对方代表同意给予顺延的其它情况
以上几点,仅为初步的框架,请作参考,不周之处,敬请指正。
- 房地产居间合同受不受法律保护? 7个回答0
- 个人投资土地使用权与房地产公司合作建房的法律依据 1个回答0
- 非房地产经纪公司或个人从事土地转让中介信息服务 4个回答10
- 旧城改造和房地产开发赔偿是否一样?都有哪些法律依据 0个回答5
- 房地产开发商拒绝履行合同,请问有哪些法律条款可以帮助我? 1个回答0
- 为社会提供优质高效的法律服务--北京房地产律师,北京房产律师,北京刑事辩护律师,北京刑事律师,北京知名律师,海淀律师,丰台律师,崇文律师,宣武律师,北京市丰台区
- 新时期监所检察工作的思考--北京房地产律师,北京房产律师,北京刑事辩护律师,北京刑事律师,北京丰台律师,北京婚姻律师,北京交通事故律师,北京法律服务
- 走近刑辩律师 --北京房地产律师,北京房产律师,北京刑事辩护律师,北京刑事律师,北京丰台律师,北京东城区律师,北京西城律师,北京海淀法律服务,北京海淀法律咨询
- 有责无责以及分项限额问题的探讨--北京房地产律师,北京房产律师,北京刑事辩护律师,北京西城律师,北京丰台法律服务,北京劳动法律师
- 试论我国律师的性质及法律地位--北京房地产律师,北京房产律师,北京刑事辩护律师,北京刑事律师,北京劳动纠纷律师,北京丰台法律服务,北京崇文律师
- 讨论分析同居的法律规范--北京房地产律师,北京房产律师,北京刑事辩护律师,北京刑事律师,北京丰台法律服务,北京海淀律师,北京西城律师,北京交通事故律师,北京房产
- 宁波房产律师网,宁波地区最专业的房地产法律服务网站。
- 怀化邓宇律师走进建筑房地产法律服务
- 四川恒高律师事务所建设工程与房地产法律服务分类分项清单
- 提供全程房地产法律服务内容简介
- 业主电动车在小区车库被盗,可否拒交物业费?法院判了
- 购房已十余年,未能办理过户手,案外人可否申请执行?
- 数据合规案例|企业数字转型中数据资产入表的路径选择
- |影视公司批量维权快捷酒店电视设备设置点映影片不构成知识产权著作权侵权
- 某服装在短视频直播带货构成商标侵权被判惩罚性赔偿300万
- 出租人没有违约,但承租人无法经营,可否解除租赁合同?
- 农村建房房主过世,工程欠款由配偶承担,还是由继承人承担?
- 电商网店“一件代发”不进货代销商构成知识产权侵权法律风险与相关问题
- 知识产权侵权案件被告应该如何利用合法来源抗辩成立不承担赔偿责任
- 案例|张晓晗律师团队为某实业企业“数据资产信用贷款1000万”提供专项法律服务
- 将从正品渠道购买的商品低价售卖不构成知识产权侵权终不正当竞争
- 孙子接受祖父母房屋赠与后逼迫老人搬离,法院判决撤销赠与
- 拒绝检修公共排水管,致楼下房屋渗漏水受损,物业公司、楼上业主各半承担赔偿责任
- 开发商交付的房屋存在严重质量问题,买受人能否拒绝收房?
- 借款合同保证人承担保证责任后的权利救济